yapım işi ihalenin davalı ortak girişime ihale edildiğini imzalanan sözleşme uyarınca tesislerin * tarihinde bitirilmesi gerekirken ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun yerine getirilmediği gibi süresinde de bitirilmediğini bu nedenle sözleşmenin feshedildiğini yüklenici tarafından yapılmayan imalâtların *TL bedel üzerinden dava dışı * Limited Şirketine ihale edilerek geçici kabulünün * tarihinde onaylandığı Fen Kurulu Kararı ile hesaplanan * TL menfi zararının * tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi 
Devamı...

hakediş ödemelerinin ön görülen sürede ödenememesi durumu idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerinin bir kısmını öngörülen sürede yerine getiremernesi veya idarenin sebebiyet verdiği haller kapsamında olduğu, dolayısıyla işe etki derecesi göz önüne alınarak hakediş ödemelerindeki gecikmeden dolayı süre uzatımı verilebileceği, hakediş ödemelerindeki gecikmeler idarenin sebebiyet verdiği hallerden olduğundan yüklenicinin bu konu ile ilgili süre uzatım konusunda 20 gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartının aranmasına gerek bulunmadığı
Devamı...