genel salgın hastalığa dayalı mücbir sebep davacı şirketin lehine ihale süre uzatımı hakkı oluşturmuş süre uzatımının doğal sonucu oluşan fiyat farkları fiyat farklarının sözleşme bedelinin %20 sini aşması aslında sözleşmenin tasfiye şartlarını oluşturması
GENEL SALGIN HASTALIĞA DAYALI MÜCBİR SEBEP DAVACI ŞİRKETİN LEHİNE SÜRE UZATIMI HAKKI OLUŞTURMUŞ OLUP SÜRE UZATIMININ DOĞAL SONUCU OLUŞAN FİYAT FARKLARI FİYAT FARKLARININ SÖZLEŞME BEDELİNİN %20 SİNİ AŞMASI ASLINDA SÖZLEŞMENİN TASFİYE ŞARTLARINI OLUŞTURMAKTADIR
DAYANAKLAR:
Danıştay 13. Dairesi- 2012/3988 E.- 2018/4180 K.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 8.10.1976 tarih ve E:975/11-102, K:2605 sayılı kararı
Yargıtay 15.Hukuk Dairesi 07.11.2018 Tarih E: 2018/3153 K: 2018/4316 Kararları
Yargıtay 15.Hukuk Dairesi 07.11.2018 Tarih E: 2018/3153 K: 2018/4316 Kararı
Yargıtay 15.Hukuk Dairesi 2013/1373 E.–2014/1380 K. “İçtihat Metni”
Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 10.05.2007 tarih ve E. No: 2011/2650 K. No: 2012/1100 sayılı ve 29.6.1993 tarih ve E. No: 1992/5256 K. No: 1993/3099 sayılı Kararları
Danıştay 13.Dairesinin E:2019/4279, K:2020/380 sayılı kararı
YÜKSEK FEN KURULU Karar Tarihi : 18/05/2012 – Karar No : 2012/27 KARARI
Cumhurbaşkanlığının 02.04.2020 tarih ve 2020/5 sayılı Genelgesi ve Hazine Ve Maliye Bakanlığının birçok Genelgesinde bu durum MÜCBİR SEBEP olarak ifade edilmiştir.
Mücbir sebep durumlarında yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi içinYüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi asıl şart olarak aranmaktadır.
Pandemi şartları aşılama gayretlerine rağmen kısıtlamalarıyla devam etmekte, dünya ticaretini, ithalat kısıtlamalarını, aşırı fiyat artışlarını tetiklemektedir. Bu durumda Davalı İdarenin Müvekkilimin hakkı olan süre uzatımını vermesi gerek şarttır.
Davalı İdare süre uzatımı taleplerini reddetmiş, inşaat yerinde Müvekkilim tarafından görülen olumsuzlukları da görmezlikten gelmiştir.
Buna göre CORONAVİRÜS (COVİD-19) ve CORONAVİRÜS (COVİD-19) POZİTİF vakalarına bağlı “Genel Salgın Hastalık” hususu kusurumuzdan kaynaklanmamış olduğu, taahhüdümüzün yerine getirilmesine engel nitelikte olduğu ve bu engeli ortadan kaldırmaya gücümüzün yetmeyeceği aşikardır.
Süre uzatımının süresi pandeminin kontrol altına alınmasına bağlı olarak ithalata dayalı malzeme temininde uluslararası ticaretin önünün açılması ile doğru orantılıdır. Bu sürenin belirlenmesi Davacı müvekkil Şirketin inisiyatifi dışında kalmaktadır
Süre uzatımına bağlı olarak muhtemelen seneye sair duruma düşecek olan işin yeni fiyat belirlemesi hakkı da ortadır.
Süre uzatımına bağlı olmadan bile ifayı imkansız hale getirenaşırı fiyat artışlarıile teklif birim fiyatların yeniden düzenlenmesi sonucu tasfiye şartlarını oluşturmaktadır
Tek bir kalemde oluşan fiyat farkı % 15, işin genelinde ise % 25 in üzerinde gerçekleşmiştir. Bu durum işin ilave fiyat farkı sınırı olan %20 nin üzerinde tamamlanacağını göstermektedir.