Ek Bina Yapım İşi Eser ihale sözleşmesi yapıldığı * tarihinde geçici olarak işe başladıklarını ve * tarihinde 4 nolu hakediş dilekçesi verdiklerini * tarihinde geçici kabul dilekçesini de vermelerine rağmen şu ana kadar her iki işlemin gerçekleşmediğini tüm iyi niyetli çabalarına rağmen davalı şirketin işlemlerini yapmamakta ısrarcı olduğunu faturalarını dahi kabul etmediği davalı şirketin dilekçelerine cevap vermediği hakediş raporlarını hazırlamaya yanaşmadığından borcun muaccel hale geldiğini, davalının borca karşı inkar yolunu seçtiğinden sözleşme Maddesine dayanakla icra takibi yapılması hk yargı kararı
Devamı...

ihaleyi alan Firmanın Alt Yüklenici Sözleşmesi olmak üzere toplam 16 adet sözleşme imzalandığı müvekkil alt yüklenici firma sözleşme konusu işleri sözleşmelere uygun olarak tamamladığını ve işlerin geçici ve kesin kabulleri yapılarak iş sahibi idareye teslim ettiği ancak çeşitli nedenlerle ara hak ediş raporlarına dahil edilmeyen imalat bedelleri sözleşmeler gereği ödenmesi gereken alacak kalemlerinin müvekkil firmaya tüm taleplere rağmen şimdiye kadar ödenmediği belirtilen sözleşmeler kapsamındaki işler sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlandığı sözleşmeler kapsamında yapılan işlerde meydana gelen iş azalışı nedeniyle Şartname maddesi gereğince yapılacak bedel farkının da müvekkil firmaya ödenmesinin gerektiğini hak ve alacaklar tüm taleplerine rağmen müvekkili firmaya ödenmediği hk yargı kararı
Devamı...

hizmet alım ihale döneminde davacı şirket hak edişlerinden haksız kesilen tutarın * TL olabileceğine ilişkin görüş ve kanaati içeren işbu raporu Sayın Mahkemenin takdirlerine saygılarımla sunar şeklinde beyanda bulunduğu ve bilirkişi raporunun içeriğinde de belirtildiği gibi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun prim oranları ve devlet katkısı başlıklı *maddesi düzenleme ve tüm dosya kapsamı ve kanun düzenlemesine göre %5lik teşvik indiriminin hazine tarafından karşılandığı göz önüne alındığında ihale makamı durumundaki davalı belediyenin davacı şirketin hakediş hesabında kesinti yapmasının kanunun düzenlenmesine aykırı olacağı dava
Devamı...

ihalede kesin hak ediş alacağını talep edebilmesi ve davalının ödeme yapabilmesi için dava dilekçesindeki kesin kabul tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat gereğince SGKya ve Vergi Dairesine borcunun bulunmaması gerekmekte
Devamı...

ihale konusu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nin tüzel kişiliği bulunmadığından yapılan tebligatların  temsilen yapıldığı, ihale onay belgesinin de Baştabip tarafından bu sıfatla imzalandığı hk
Devamı...

tadilat onarım dış cephe mantolama ve boyama ihalesini yüklenici olarak aldıklarını işin mantolama ve boyama kısmını yaptıkları tarihsiz ve bedelsiz sözleşme ile taşeron olarak müvekkiline verdiklerini davacının işi projesine uygun yapıp üniversitenin yapı işleri teknik daire başkanlığına teslim ettiğini yapılan imalâtların bedelinin * TL olmasına rağmen sadece * TL ödendiğini, bakiye* TL iş bedeli alacağı ve birikmiş * TL faizinin toplamı *TL’nin tahsili için yapılan icra takibine davalının itirazının haksız olduğunu belirterek itirazın iptâline takibin devamına ve icra inkâr tazminatına hükmolunması hk
Devamı...

revizyon bedeli olarak kararlaştırılan *bedel *tarihinde 2 nolu hakediş ile davacı yükleniciye ödenmiş ve bu hakedişi davalı adına düzenleyerek ödeyenin … olduğu anlaşılmıştır Yine anılan protokolün 2. maddesini oluşturan ve dava konusu yapılan alan artışına ilişkin davacı yüklenici tarafından kesilen fatura davalıya tebliğ edilmiş, davalı tarafından kabul edilmek suretiyle defterlerine kaydedilmiş olduğu görülmüştür Bu haliyle protokolün davalı tarafından benimsendiği ve bağlayıcı hale geldiği sabittir Bu protokol maddesinin son bendinde yer alan ayrıca projenin toplam bürüt inşaat alanı artar ise proje ücreti de artış oranında artırılacaktır hükmü gereğince davacının alan artışından doğan dava konusu alacağın tahsiline karar verilmesi gerekirken protokolün bağlayıcı kabul edilmeyerek yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

İlköğretim Okulu’nun onarım işlerinin ihalesini aldığını idare ile teklif birim fiyatlı sözleşmeler imzalandığını, işlerin kontrolü ve kabulünü yapan …’nün talebi üzerine sözleşme dışı fazla işlerin yapıldığını, sözleşmelerin teklif birim fiyatlı yapılmasına rağmen hakedişlerin götürü bedel üzerinden tanzim edildiğini belirterek alacağının tahsilini istemiş, davalı … Bakanlığı ise ihale işleminin … Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce yapıldığını Bakanlığın hiçbir görevi ve sorumluluğunun olmadığını, … tarafından ihale edilen işlere ilişkin kontrollük ve kabul işlemlerini yürütmek üzere görevlendirilen ve teknik personelce oluşturulan raporda fazla iş yaptırılmadığının anlaşıldığını savunarak davanın reddini talep etmiştir
Devamı...

Borçlar Kanunu nun 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Asıl dava muarazanın giderilmesi, 3 ve 4 nolu hakedişlerden yapılan haksız kesintilerin iadesi, birleşen dava ise sözleşme kapsamında yapılan işler ile sözleşme dışında yapılan fazla işler nedeniyle doğan alacakların tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece ıslahla arttırılan miktarlar da dikkate alınarak asıl ve birleşen davanın kabulüne karar verilmiş, karar asıl ve birleşen davada davalı olan iş sahibi idare vekili tarafından temyiz edilmiştir
Devamı...

İhale Dökümanını Oluşturan Belgeler başlıklı 8.2 maddesinin 8.2.1 bendinde ise, Yapım İşleri Genel Şartnamesi gösterilmiştir. Görüldüğü gibi Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki niteliğindedir. Anılan şartname nin 40. maddesine göre yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde itirazlarının neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu idareye verilen … tarihli dilekçemde yazılı ihtirazi kayıtla cümlesini yazarak imzalaması gerekmektedir. Çünkü, anılan şartnamenin 40. maddesi hükmü delil sözleşmesi niteliğindedir. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Ceza kesintisinin yapıldığı 4 numaralı hakediş yüklenici tarafından gecikme cezası itiraz kaydı ile yazılarak imzalanmıştır. Yüklenici tarafından şartnamenin yöntemine uygun ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin imzalandığından, hakedişte yapılan ceza kesintisine ilişkin yüklenici isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, istemin kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

Sokağa parke döşenmesi, yağmur suyu oluğu döşenmesi, yol kenarına taş duvar örülmesi ve parke duvar işlerinin yapılması hususunda davalı … ile 4734 sayılı Yasa nın 22/b maddesi gereği doğrudan temin yolu ile anlaştıklarını, kendilerine verilen işin haricinde aynı yer sokağın da merdivenleri, perde ve taş duvarlarını yaptığını, Sulh Hukuk Mahkemesinin * iş sayılı dosyası ile tespit yaptırdığını, yaptığı işlerin bedelinin toplamda * TL olduğunu, davalı idare tarafından * TL sinin ödendiğini belirterek bakiye *TL nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir
Devamı...

hatları proje taahhüt işlerini yapmakta olduğunu ve taraflar arasında ihale suretiyle sözleşme imzalandığını, hakedişler karşılığı bir kısım iş bedelinin ödendiğini ancak bakiye alacaklarının ödenmediğini ve kesin hesabın tüm taleplerine rağmen çıkarılmadığını, kesin hesabın çıkarılmasını ve alacaklarının tespiti
Devamı...

kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.” şeklinde açıklanmış olup şartnamelerde de kamu kaynaklarının kullanılmasının denetlenmesi amacına yönelik olarak yapılacak sözleşmelerin şekli ile yapılacak ödemelerin şekil ve usulleri belirlenmiştir. Kamu İhale Kanunu’na tabi kurumların imzaladıkları sözleşmelerde yapılan imalâtların bedelleri ara hakedişlerle yapılıp işin bitiminde veya tasfiyesinde kesin hakedişler düzenlenmekte olup gerek Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 39 ve 40. maddeleri gerekse Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 39. ve 40. maddelerinde tüm hakedişlere yüklenicinin itirazı olduğu takdirde bu itirazın hakediş raporuna “idareye verilen … dilekçemde yazılı ihtirazî kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması gerektiği, bu şekle uygun yapılmayan itirazların kabul edilmeyeceği açıklanmıştır
Devamı...

sözleşme ile … Köyü Kapalı Sistem Sulama Projesi yapımı işini üstlendiğini, idare tarafından son hakedişten *TL gecikme cezası kesildiğini beyan ederek haksız kesilen cezai şartın iadesini istemiş, davalı idare ise; sözleşmeye göre işin bitirilmesi gerekli tarihin *olduğunu, davacı tarafından *tarihinde işin bitirildiğini belirten dilekçe sunulduğunu bu nedenle gecikilen 176 günlük süre için gecikme cezası uygulandığı
Devamı...

hakedişlerden eksik ödenen bedellerin, hakedişlerin ihtirazi kayıtla ödendikleri tarihlerden itibaren işletilecek faiziyle birlikte tahsilini talep etmiş, mahkemece karar verilirken de “178.919,74 TL’nin hakedişlerin ihtirazî kayıt ile ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine” hükmedilmiştir. Bu şekilde alacağın ne kadarlık kısmına hangi tarihlerden itibaren faiz işletileceğinin açıkça gösterilmemiş olmasının şüphe ve tereddüt uyandıracağı gibi infazda imkânsızlık yaratacağı açıktır.Bununla birlikte, sözleşme ilişkisinden doğan muaccel bir alacağa temerrüt faizi yürütülebilmesi için miktarı gösterilmek ve talep edilmek suretiyle o alacağın borçludan ihtaren istenmesi gerekir
Devamı...

Davacı davasında davalıya ait deprem konutunun yapımını üstlendiğini, bu nedenle davalı tarafından kendisine *tarihli vekâletname verildiğini, bu vekaletnamede İl AFAD Müdürlüğü tarafından yapılacak hakediş bedellerini talep ve tahsil yetkisi de verildiğini, devlet tarafından ödenecek toplam hakediş bedelinin *TL’sini davalı adına almasından sonra davalı tarafından vekillikten azledildiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yaptığı konut inşaatı nedeni ile tahsil edemediği bakiye* TL hakediş alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir
Devamı...

kesin teminatı çözülmemiş ve kesin kabulü yapılmamış durumda olan bir iş için iş bitirme belgesi verilip, verilemeyeceği
Devamı...

Kanun’a göre Kanuni Kıymet Takdir Komisyonlarının kaldırıldığı, bu komisyonların görevleri kamulaştırmayı yapan kurumların kendi bünyesinde oluşturacağı Kıymet Takdir Komisyonlarına verildiği belirtilerek, binaların kamulaştırma bedellerinin tespitinde yapı yaklaşık birim maliyetlerinde yer alan % 25 oranındaki müteahhitlik karı ve genel giderlerinin düşülüp düşülmeyeceği konusu
Devamı...

sözleşmede delik delme ve enjeksiyon imalatları birim fiyatları mevcut olduğundan yüklenicinin bunları değiştirerek hazırladığı yeni birim fiyatın kabul edilmediğinden bahisle; mevcut birim fiyatlar değiştirilmeden dikkate alınmak (sözleşmenin 32.5 maddesindeki öncelik sırasına göre) suretiyle yeni birim fiyat analiz ve tutanaklarının mühendis ortak girişimine yaptırıldığı, yüklenicinin ihtirazı kayıt koyduğu ve itiraz ettiği, bu haliyle yeni birim fiyatların Belediyece onaylandığı, yükleniciyle mutabakat sağlanamadığı
Devamı...

poz numaralı birim fiyatı şartlarına uygun yapılması istendiğinden bahisle, anılan poz’daki kenet demirinin ne şekilde uygulanacağı, aynı poz’a göre kaplanacak traverten plakların cilalı olup olmadığı, ayrıca * poz nolu cilanın ödenip ödenmeyeceği hususları
Devamı...

birim fiyat tarifinde ölçü birimi (m) olduğu halde, yüklenici birim fiyat teklifini yaparken ölçü birimini de.(m2) olarak belirleyip dikkate almıştır. Teklif birim fiyat (m2) ölçü birimiyle birlikte sözleşme hükmü olmuştur. Teklifteki bu durum yüklenicinin bir tercihi olup, yazımda hata olduğu varsayılarak değişiklik yapılamaz
Devamı...

çelik boru kazıkların… bulunan… fabrikasından temin olunduğu, sözleşme hükümlerine göre nakliyesinin bu fabrikadan şantiyeye kadar belirlenen yol üzerinden hesaplandığı, * sayılı Kararnameye göre de malzeme fiyat farkı hesabına esas rayiç olarak “Ereğli Demir Çelik İşletmelerinin *ebadındaki * düz siyah saçı, “alındığı yüklenici de buna istinaden boru nakliyesinin Ereğli’den verilmesini istediği ve ısrar ettiği
Devamı...

Kontrollüğü… tarafından yürütülmekte olan, …hizmet binası inşaatında, taşeron firma ile bazı imalatların ödenmesi konusunda ihtilafa düşüldüğü, ilgi yazıda belirtilen imalatların ne şekilde ödeneceği hususu
Devamı...

bina dışında toprağa döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi” bedelinin 2001 Yılı birim Fiyat kitabında gösterilmediği bu nedenle boru montaj malzemesi bedelinin % si konusunda tereddüt
Devamı...

imalatında kullanılacak olan 3 ve 6 mm. kalınlıkta panzer sacı ile kurşungeçirmez cam’a ait fiyat tespit analiz ve tutanakları gönderilerek; işin müteahhidinin ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artışı imalatçıların fiyatlarına yansıttıklarını ve bunun kendisine verilmesini talep ettiğinden bahisle, yapılacak işlem hakkında
Devamı...

onarımı işinin * yılı birim fiyatlarına göre yaptırılmakta olduğundan, projesine göre panjur ve güneşliklerin ithal özel alüminyum profillerden mutlaka yaptırılması gerektiğinden, bu özel birim fiyatlı imalatın sözleşme yılı  birim fiyatını belirlemek için*yılı karne artış katsayısına (*) bölünmesiyle işlem yapıldığı halde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bunun uygun sonuç vermediğinden bahisle; piyasadaki dövize bağlı fiyat artışlarına göre zikrolunan malzeme için hesaplanmış özel katsayının (…) uygulanmasının daha gerçekçi olacağı
Devamı...

 inşaatta kullanılan tüvenan ve stabilize malzemelerinin yoğunluklarına ilişkin… Müdürlüğü birim fiyat tarifleri ile Bakanlığımız İnşaat İşleri Birim Fiyat tarifleri içinde yer alan “Taşıma Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen değerler arasında farklılık olduğu bildirilmekte ve konuyla ilgili uygulamalara yön verilebilmesi için Bakanlık görüşü
Devamı...

inşaatın *tarihinde bir ay süreyle durdurulduğu, bu nedenden dolayı sözleşmeye göre *olan iş bitim tarihi verilen süre uzatımı ile* tarihine kadar uzatıldığı, daha sonra söz konusu… ile görüşmelerin devam etmesi, ödemelerde gecikme olması, işin iklim koşullarından etkilenmeyen dekorasyon işi olması nedeniyle ödenek aktarılması yapılmaksızın * tarihine kadar süre uzatımı verildiği, yine ödemelerdeki gecikmelerden dolayı işin bitim tarihinin *olarak belirlendiği, ayrıca müteahhit firmanın halen cezalı olarak çalıştığı belirtilerek, söz konusu işte ödenek aktarılması yapılıp yapılmayacağı ve özel fiyatlarda nasıl bir yol izleneceği
Devamı...

yaptırılan inşaatlarda (26.041–26.050) ile (26.501–26.550) poz nolu imalatların birim fiyat tariflerinde kesin bir açıklama olmadığından hak ediş ödemelerinde tereddüde düşüldüğü
Devamı...

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 4. maddesinde;”Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montajı” olarak belirlenen yapım işlerinin inşaat işleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

işin ihale edildiği ve sözleşmesinin yapıldığı, söz konusu tesislerin tatbikat projesinin onayı esnasında zemin klaslarının tespit edildiği ihale öncesi bu klaslara göre paçal kazı analizleri ve fiyatlarının yapıldığı ve keşiflere konulduğu, İhale sonrası onaylı projesine göre yer değişikliği olmadığı halde işin yapımı esnasında yeniden paçal kazı klaslarının değiştirilip değiştirilemeyeceği konusu
Devamı...

hizmet binası inşaatınızın ilk ihale döneminde kat yüksekliklerinin projesinden farklı olarak dört katta toplam 40 cm fazla yaptırılmış olduğundan bahisle, Emanet Komisyonunca yürütülen ikmal inşaatındaki iş iskelesi, sıvalar, fayans kaplama, saten alçı, badana ve plastik badana imalatlarının hesabında, bu fazla yüksekliklerin dikkate alınıp alınmayacağı
Devamı...

Sözleşmesinde geçici işgal tutanağı ile kullanıcıya teslim edileceği belirtilen ve bu doğrultuda kullanıma açılan tesislerin sözleşmesindeki hükme rağmen, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 41.maddesine uygun geçici kabul işleminin yapılıp yapılamayacağı, yapılabilmesi halinde ise, geçici işgal tarihi baz alınarak kesin kabulün mümkün olup olamayacağı
Devamı...

proje için dış finansman güvencesi arandığı, dolayısıyla bunun ön yeterlik şartı olarak konulduğu, bu bakımdan ihale dosyasına göre isteklilerden teklif alındığı anlaşılmaktadır. Sözleşme bedelinin dış finansmanın güvencesi önceden istenildiğine göre, işi alan ortak girişimin sözleşme şartlarına uygun olarak dış kaynak temin etmesi gerekmektedir
Devamı...

inşaatın, dış iskele bedeli olarak * pozundan, iskelenin kurulduğu zemin ile parapet altındaki 50’cm’lik çıkma (saçak) arasındaki yükseklik, parapet yüksekliği dikkate alınmadan, saçak çıkması altındaki yükseklik ile zemin arasındaki mesafeden hesaplandığı, ancak müteahhit firmanın bina cephesindeki çıkmalardan ve çatının teras çatı olarak düzenlenmesi sonucu 50’cm’lik çıkmalar yapılarak 1mt yüksekliğinde parapet yapılmasından dolayı iskele yüksekliğinin parapet üstünden iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki mesafenin yükseklik olarak alınması gerektiğini istemesi
Devamı...

birim fiyat tarifinde *’e göre boru et kalınlığının 7,7 mm olmasına mukabil standardındaki değişiklik sonucu bu ölçünün 6,2 mm. düştüğünün tekliflerin açıldığı sırada anlaşıldığı ve ihalenin yapılmadığından bahisle,*nolu birim fiyatın nasıl uygulanacağının açıklanması
Devamı...

ihale pozuna göre imal edilmiş çelik çatılı binalarda; ayrıca iş iskelesi ödenmemekte olduğunu, çelik çatı ile ilgili imalat pozlarının birim fiyat tariflerinde “çatı makası yapılması ve bütün aksamın yerine konması, tespiti, her türlü malzeme, zayiatı, kaynak, perçin, cıvata, atölye giderleri, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler ile inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele ve kaldırma tertibatı, boşaltma dahil bir ton fiyatıdır” denilmektedir. Buradan taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı ifadeleri ile çatı ile ilgili montaj boya kaynak dahil, tüm imalatların yapılabileceği anlaşıldığı ve bu konuda tereddüde düşüldüğü
Devamı...

uygulama projelerinin geç tasdik edilmesinden ve ruhsatın *tarihinde verilmesinden dolayı işte gecikmelerin olduğu, sözleşmenin 31.maddesindeki mücbir sebeplere dayanılarak süre uzatımı verilmesi düşünülmekle birlikte; yanlış uygulamaya meydan verilmemesi için, Özel Teknik Şartnamenin 7.3 (Götürü bedelli işler için) ve 7.4 (Birim fiyatlı işler için) maddelerinde işin % …’i * yılı içinde,  % …’nin ise * yılı içinde tamamlanmasının öngörüldüğü ve ayrıca gerek sözleşmede ve gerekse eklerinde süre uzatımı verilmesi halinde yıllık ödenek dilimlerinde değişiklik yapılacağı hususunda hüküm bulunmadığı belirtilerek, söz konusu işe süre uzatımı verilip verilemeyeceği ve yıllık ödenek dilimlerinde değişiklik yapılıp yapılamayacağı
Devamı...

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 20. maddesi kapsamında kalmak kaydıyla, Bakanlığımızca belirlenip, yayımlanan rayiçler veya ilgili işe ait teklif rayiçler arasında yer almayan işler için. “Diğer İdarelerce” tespit edilmiş rayiçler” esas alınarak yeni birim fiyat belirlenmesinin mümkün olabileceği
Devamı...

inşaatın 4–5 yıl önce tasfiye edilerek, * yılında ikmal inşaatı adı ile başka bir müteahhide ihale edildiğini bazı malzemelerin önceki müteahhide BFT’ inde belirtilen oranlar dahilinde ihzarat olarak ödendiğini, ihzar edilen bu malzemelerin ikmal inşaatının keşif özetine EFT’lerinde belirtilen montaj bedelleri konulmak suretiyle imalata dönüştürülmesinin öngörüldüğü, ancak işin müteahhidinin bu imalatlar için işin montaj bedelinin değil daha önceden ihzarat olarak ödenen oran dışında kalan yüzdenin ödenmesini talep ettiği, bundan dolayı idare ile müteahhidin ihtilafa düştüğü, ortaya çıkan ihtilafın ortadan kaldırılması için uygulamanın nasıl olması gerektiği 
Devamı...

Davacı, genel kurul toplantısı sırasında A.Ş.ne bugüne kadar ödeme yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise ne kadar yapıldığı, inşaatın geldiği aşama, anılan Şirkete verilen işlerin ihale şartnameleri ve ilanları, ihale sözleşmeleri ve teknik şartnameleri, ihale edilen işlerin projeleri, ihale edilen işlerin onaylı istihkakları, ihale edilen işlerin geçici kabul ve kesin kabul evraklarının taraflarına verilmesini talep etmiştir
Devamı...

HSYK nın 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR KONULU MÜZAKERE KARARI
Devamı...

HSYK nın 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İHALEYE KATILMADA YETERLİLİK KURALLARI KONULU MÜZAKERE KARARLARI
Devamı...

Hak edişe giren imalata davacının usulüne uygun bir şekilde itirazı olmamışsa artık bu davayla da olsa istemde bulunması mümkün değildir. Ancak gerçekleştirilen, idarece de kabul gören hak edişe girmeyen bir imalat var ise, talep bakımından itirazdan söz edilemeyeceğinden incelenmesi gerekir. Mahkemece, davaya konu edilen imalatla ilgili tüm evraklar getirtilerek konusunda uzman iki inşat mühendisi vi bir de hukuki bilirkişi tayin edilip, yerinde yapılacak keşif sonucunda düzenlenecek rapor ve tüm dosya içeriği değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir
Devamı...

1. Sınıf çam kereste ile asgari (10×10) cm ebadında motifli, profilli, parçalı eli böğründe (eğri) yapılması işinde; Valilik Makamının oluru ile yüklenici firmaya verilen ve yapım sözleşmesinde yer almayan bu durum nedeniyle fiyat analizi yapılmadan teklif birim fiyat verildiği ve 7 nolu hakedişte … lira olan teklif birim fiyat yerine, sorumlularca da kabul edildiği üzere …. TL/mt fiyatı üzerinden ödeme yapılarak …. TL, Klasik Çıtalı Ahşap Tavan Yapılması (Çift Yönlü Çıtalı m²) işinde de, Valilik Makamının oluru ile yüklenici firmaya verilen idare malı kereste bedelinin hakedişten düşülmesi sırasında, sorumlularında kabul ettiği şekilde hata yapılması 
Devamı...

imalatlarda, .pozu yerine, aynı nitelikteki Hazır Betonu pozu kullanıldığı halde..poz birim fiyatından ödemede bulunulması sonucunda ….. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

tavan ve benzeri işlerde kalıp iskelesi veya askıya alma iskelesi yapılması işçiliği metraj cetvellerinin incelenmesinde; İç mekanda tonoz, kemer ve nişlerde yapılan kalıpların bu pozların birim fiyat tanımında belirtilen kalıp iskelesi veya askıya alma iskelesi, diğer iskelelerin ise normal ahşap iskele olduğunun anlaşılması ve iş iskeleleri bedellerinin hatalı poz birim fiyatlarından ödenmesi sonucunda ….. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

hidrolik kireç harç ile eski duvar yüzeylerine tirfil veya çelik mala perdahlı düz sıva yapılması işi ile ..poz no.lu 500 doz hidrolik kireçli harç ile düz satıhta kaba sıva yapılması metraj cetvellerinde, aynı alan için her iki poz birim fiyatlarından ödeme yapılması sonucunda ….. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

her türlü ahşap çatı sökülmesi işi tarifinde; “Her türlü ahşap çatının ve çatı örtüsü malzemenin itinalı bir şekilde sökülmesi…” denildiği ve çatı örtü malzemesi (kiremit, saç vb.) sökümü birim fiyata dahil olduğu halde idarece,, poz no.lu klasik tip kiremit toplanması pozu kapsamında sökülen çatının kiremitleri için ayrıca ödemede bulunulması sonucunda ….. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

el ile kesim doğal volkanik bazalt taş temini ve döşenmesi imalatında metraj ve fotoğrafların incelenmesi neticesinde, yapılan imalatta bazalt taş değil andezit taş döşenmesi ve ebatlarının da öngörüldüğü gibi 10×10 cm değil 12×13 cm olması sonucunda ….. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...