ihalede geçici kabul işlemlerinin yapılacağı açıkça belirtildiği arızalardan dolayı süresinin uzaması ve deneme süresinin başlamasına mani olduğundan geçici kabulün yapılamadığı Revizyon çalışmalarının uzaması ve deneme çalışmasının başlatılamaması neticesinde davacının bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Sözleşmede değişiklik yapılması başlıklı madde kapsamında sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla işin yapılma yeri ve teslim yeri ile işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarında değişiklik yapılabileceği hükmü göz önünde bulundurularak ödemelerinin yapılması için protokol yapmaya ve avans teminat mektubu sunmaya davet edilldiği fakat davacı  firmanın bankalar nezdinde kullanılabilir avans mektubu limitinin dolu olduğundan bahisle protokol imzalamamış ve avans teminat mektubu sunmamış dolayısıyla geçici kabul şartı da sağlanamadığından iş bu şart sağlandıktan sonra ödeme yapılabildiğini Davacıya yapılacak ödemenin sözleşme ve teknik şartnamede yer alan koşulların yerine getirilmesinden sonra yapılacağının belirlendiği fakat herhangi bir tarih öngörülmediğini davacının alacağının muaccel hale gelmediği müvekkil teşekkülün temerrüde düşmediği vadesinin henüz gelmediğini muaccel olmamış bir alacağın geç ödenmesi nedeniyle davacının zarara uğradığından da bahsedilmeyeceği meydana gelen beklenmedik arızalardan dolayı süresinin uzaması ve ünitenin devreye alınamamasının deneme süresinin başlamasına mani olduğunu ve geçici kabul yapılamadığı geçici kabul geç yapıldığı için de davacıya sözleşme bedeli geç ödendiğini bu nedenle, beklenmedik bir şekilde meydana gelen arıza sonucu davacıya yapılan ödemenin gecikmesi hk karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print