kapsamlı ve nitelikli işlerde her zaman farklı iş gruplarına giren iş kalemlerinin bulunabileceği, belgenin bir bütün olarak değerlendirilmesinin benzer iş kavramıyla hedeflenen ihale konusu işin deneyim sahibi kişilere gördürülmesi amacına uygun olacağı, buna göre ‘Tüneller elektrik, elektronik, elektromekanik ve çeşitli kontrol sistemleri proje ve yapım işi’nin tamamının benzer iş kapsamında değerlendirilmesi ve buna göre bir güncelleme yapılarak belge tutarının hesaplanması gerekirken, iş yönetme belgesinin ihalede aranan iş deneyim tutarını karşılamadığından bahisle itirazen şikayet başvurusunun reddi yönünde tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir
Devamı...

Kurul kararında, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından ihalenin iptal edildiği ve başvurunun ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı gerekçesiyle başvuru hakkında karar verilmesine gerek olmadığından başvurunun reddine karar verilmiş ise de, Kurul kararına dayanak alınan ihalenin iptaline ilişkin kararın ihaleyi gerçekleştiren idarece tesis edilen idari bir işlem olduğu, idari bir davaya konu edilerek iptal edilebileceği, bu doğrultuda ihale sürecinin kaldığı yerden devam edeceği bir durumda, Kurul tarafından, itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen hususlar incelenerek karar verilmesi gerektiğinden, başvuru hakkında karar verilmesine gerek olmadığı gerekçesiyle başvurunun reddine karar verilmesine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır
Devamı...

Kamu İhale Kurulu’nca davacı şirket tarafından itirazen şikayete konu edilen ürünlerin teknik şartnamede yer alan şartları karşılayıp karşılamadığına ilişkin incelemenin, özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olduğu dikkate alınarak, ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması yönündeki yasal yetki ve sorumluluğun gereği yapılmak suretiyle işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Bu durumda; dosyadaki bilgi ve belgelerle yukarıda belirtilen düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinden, uyuşmazlıkla ilgili teknik görüş alınmaksızın bu konudaki takdir ve nihai sorumluluğun ihaleyi yapan idarede olduğundan bahisle tesis olunan dava konusu Kurul kararında bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir
Devamı...

dava konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde “en az birer çeşit yemek” ifadesinin kullanılmış olmasının, “3 ayrı ürettiği yemek” ifadesinden “3 parti üretim” yahut “3 farklı tarihte üretilmiş öğüne ilişkin yemekler” olarak kabul edilmesi halinde bir anlam ifade edebileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda, davacı tarafından *yılına ait 4 farklı tarihteki öğün için ve her öğünde bulunan 3’er çeşit üretilen yemeğe ilişkin alınan toplam 12 adet mikrobiyolojik analiz raporunun sunulmuş olduğu görüldüğünden, dava konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde getirilen yeterlik kriterini sağladığına ilişkin tevsik edici belge sunduğunun kabulü gerektiği sonucuna varıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine yönelik düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir
Devamı...

Her ne kadar Kamu İhale Kurulu’nca, anılan düzenlemenin işin yürütülmesi aşamasında işin sözleşmeye uygun olarak uygulanmasında bir engel oluşturmayacağı, bu hâliyle yapılan düzenlemelerin yeterli olduğu, ayrıca bu hususun sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu ve teklif vermeye bir engel teşkil etmediği, isteklilerden birini diğerine karşı avantajlı duruma getirmediğinden bahisle anılan iddia yerinde görülmemiş ise de; 4734 sayılı Kanun uyarınca, ihale dokümanının parçası olan sözleşme tasarısında mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi hâlinde, anılan aykırılıkların teklif vermeye engel teşkil edip etmediği bağımsız olarak işlem tesis edilmesini gerektirmekte olup, aksinin kabulü, dokümana itiraz hakkının işlevsiz’leştirilmesine sebep olacaktır
Devamı...

Teknik Şartname’nin “Elektriksel ve Elektronik Özellikler” başlıklı D bölümünün 6’ncı maddesinin karşılanmadığı yönündeki tespit ve değerlendirmelerin, özel uzmanlık gerektiren teknik hususlar içerdiği, bu durumun ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulmasını gerekli kıldığı; bu nedenle de Kurum tarafından, sırf güç tüketiminin (P=V*I) formülü kullanılarak hesaplanabileceğinden bahisle başkaca herhangi bir teknik veri dikkate alınmaksızın yapılan hesaplama ve değerlendirme neticesinde tesis olunan işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir
Devamı...

dava konusu Kurul kararının, davacı şirketin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin kısmında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararının bu kısmında ise hukuki isabet bulunmamaktadır gerekçeleriyle dava konusu işlemin iş Ortaklığının geçici teminatının irat kaydedilmesi ile davacı şirketin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına” ilişkin kısımlarına yönelik olarak anılan Mahkeme kararının bozulmasına ve iptaline karar verilmiştir
Devamı...

A.Ş.’nin tüm hisselerinin diğer A.Ş. tarafından devralınarak şirketin tek pay sahipli anonim şirkete dönüştüğü açık olup bu değişiklikten önceki Ticaret Sicil Gazetelerinin şirketin son durumunu göstermeyeceği, davacı San. ve Tic. A.Ş.’nin son durumunu gösterir belgenin son Ticaret Sicil Gazetesi değil, pay devrine ilişkin yönetim kurulu kararı olduğu, ihale tarihinde gerçekleştirilmiş olan pay devrinden şirketin hali hazırda bilgisi olduğu, ihale mevzuatı gereğince bu son duruma ilişkin tevsik edici nitelikteki belgeleri teklif dosyası kapsamında sunması gerektiği, ayrıca olayda gerçekleşen pay devri sonucunda şirketin tek kişilik anonim şirkete dönüştüğü, Türk Ticaret Kanunu’nun 203. maddesinde öngörülen şirketler topluluğunda tam hâkimiyet durumunun meydana geldiği düşünüldüğünde bu hususa ilişkin belgelerin teklif dosyasında yer almaması, işin esasına etki etmeyen sonradan tamamlatılabilecek nitelikte bir eksiklik olarak da değerlendirilemeyeceği açık olduğundan, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir
Devamı...

davacı iş ortaklığınca aşırı düşük teklif açıklama yazısı kapsamında idarece sunulması istenilen belgelerin ibraz edilmediğinin sabit olduğu anlaşıldığından, davacı iş ortaklığının 2. iddiaya ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır
Devamı...

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunduğundan iş deneyim belgesinin * Dışişleri Bakanlığı, T.C Konsolosluğu veya * Türkiye’deki temsilciliği ve T.C Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesine gerek olmadığı; öte yandan * Büyükelçiliğinden gelen yazıda bulunan belge içerisinde sahtelik belirtileri bulunduğu ve bilgilerin şüphe uyandırdığı iddialarının * Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve *Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ilgili Bakanlıklarla koordineli olarak hareket etmek suretiyle araştırılarak ve her türlü şüpheden uzak bir şekilde tespit edilerek işlem tesisi yoluna gidilmediği, somutlaştırılmamış ve teyide muhtaç bilgiler ışığında işlem tesis edildiği, bu durumun ihalelerde isteklilerin hukuki güvenliklerini azaltacağı ve Anayasal güvence altında bulunan çalışma hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuracağı açık olduğundan, kesinlikten uzak ve yetersiz iddiaların yer aldığı bilgi yazısına istinaden davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır
Devamı...

kesin teminatı çözülmemiş ve kesin kabulü yapılmamış durumda olan bir iş için iş bitirme belgesi verilip, verilemeyeceği
Devamı...

Kanun’a göre Kanuni Kıymet Takdir Komisyonlarının kaldırıldığı, bu komisyonların görevleri kamulaştırmayı yapan kurumların kendi bünyesinde oluşturacağı Kıymet Takdir Komisyonlarına verildiği belirtilerek, binaların kamulaştırma bedellerinin tespitinde yapı yaklaşık birim maliyetlerinde yer alan % 25 oranındaki müteahhitlik karı ve genel giderlerinin düşülüp düşülmeyeceği konusu
Devamı...

sözleşmede delik delme ve enjeksiyon imalatları birim fiyatları mevcut olduğundan yüklenicinin bunları değiştirerek hazırladığı yeni birim fiyatın kabul edilmediğinden bahisle; mevcut birim fiyatlar değiştirilmeden dikkate alınmak (sözleşmenin 32.5 maddesindeki öncelik sırasına göre) suretiyle yeni birim fiyat analiz ve tutanaklarının mühendis ortak girişimine yaptırıldığı, yüklenicinin ihtirazı kayıt koyduğu ve itiraz ettiği, bu haliyle yeni birim fiyatların Belediyece onaylandığı, yükleniciyle mutabakat sağlanamadığı
Devamı...

poz numaralı birim fiyatı şartlarına uygun yapılması istendiğinden bahisle, anılan poz’daki kenet demirinin ne şekilde uygulanacağı, aynı poz’a göre kaplanacak traverten plakların cilalı olup olmadığı, ayrıca * poz nolu cilanın ödenip ödenmeyeceği hususları
Devamı...

birim fiyat tarifinde ölçü birimi (m) olduğu halde, yüklenici birim fiyat teklifini yaparken ölçü birimini de.(m2) olarak belirleyip dikkate almıştır. Teklif birim fiyat (m2) ölçü birimiyle birlikte sözleşme hükmü olmuştur. Teklifteki bu durum yüklenicinin bir tercihi olup, yazımda hata olduğu varsayılarak değişiklik yapılamaz
Devamı...

çelik boru kazıkların… bulunan… fabrikasından temin olunduğu, sözleşme hükümlerine göre nakliyesinin bu fabrikadan şantiyeye kadar belirlenen yol üzerinden hesaplandığı, * sayılı Kararnameye göre de malzeme fiyat farkı hesabına esas rayiç olarak “Ereğli Demir Çelik İşletmelerinin *ebadındaki * düz siyah saçı, “alındığı yüklenici de buna istinaden boru nakliyesinin Ereğli’den verilmesini istediği ve ısrar ettiği
Devamı...

Kontrollüğü… tarafından yürütülmekte olan, …hizmet binası inşaatında, taşeron firma ile bazı imalatların ödenmesi konusunda ihtilafa düşüldüğü, ilgi yazıda belirtilen imalatların ne şekilde ödeneceği hususu
Devamı...

bina dışında toprağa döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi” bedelinin 2001 Yılı birim Fiyat kitabında gösterilmediği bu nedenle boru montaj malzemesi bedelinin % si konusunda tereddüt
Devamı...

imalatında kullanılacak olan 3 ve 6 mm. kalınlıkta panzer sacı ile kurşungeçirmez cam’a ait fiyat tespit analiz ve tutanakları gönderilerek; işin müteahhidinin ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artışı imalatçıların fiyatlarına yansıttıklarını ve bunun kendisine verilmesini talep ettiğinden bahisle, yapılacak işlem hakkında
Devamı...

inşaatta kullanılan tüvenan ve stabilize malzemelerinin yoğunluklarına ilişkin… Müdürlüğü birim fiyat tarifleri ile Bakanlığımız İnşaat İşleri Birim Fiyat tarifleri içinde yer alan “Taşıma Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen değerler arasında farklılık olduğu bildirilmekte ve konuyla ilgili uygulamalara yön verilebilmesi için Bakanlık görüşü
Devamı...

inşaatın *tarihinde bir ay süreyle durdurulduğu, bu nedenden dolayı sözleşmeye göre *olan iş bitim tarihi verilen süre uzatımı ile* tarihine kadar uzatıldığı, daha sonra söz konusu… ile görüşmelerin devam etmesi, ödemelerde gecikme olması, işin iklim koşullarından etkilenmeyen dekorasyon işi olması nedeniyle ödenek aktarılması yapılmaksızın * tarihine kadar süre uzatımı verildiği, yine ödemelerdeki gecikmelerden dolayı işin bitim tarihinin *olarak belirlendiği, ayrıca müteahhit firmanın halen cezalı olarak çalıştığı belirtilerek, söz konusu işte ödenek aktarılması yapılıp yapılmayacağı ve özel fiyatlarda nasıl bir yol izleneceği
Devamı...

yaptırılan inşaatlarda (26.041–26.050) ile (26.501–26.550) poz nolu imalatların birim fiyat tariflerinde kesin bir açıklama olmadığından hak ediş ödemelerinde tereddüde düşüldüğü
Devamı...

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 4. maddesinde;”Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montajı” olarak belirlenen yapım işlerinin inşaat işleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

işin ihale edildiği ve sözleşmesinin yapıldığı, söz konusu tesislerin tatbikat projesinin onayı esnasında zemin klaslarının tespit edildiği ihale öncesi bu klaslara göre paçal kazı analizleri ve fiyatlarının yapıldığı ve keşiflere konulduğu, İhale sonrası onaylı projesine göre yer değişikliği olmadığı halde işin yapımı esnasında yeniden paçal kazı klaslarının değiştirilip değiştirilemeyeceği konusu
Devamı...

hizmet binası inşaatınızın ilk ihale döneminde kat yüksekliklerinin projesinden farklı olarak dört katta toplam 40 cm fazla yaptırılmış olduğundan bahisle, Emanet Komisyonunca yürütülen ikmal inşaatındaki iş iskelesi, sıvalar, fayans kaplama, saten alçı, badana ve plastik badana imalatlarının hesabında, bu fazla yüksekliklerin dikkate alınıp alınmayacağı
Devamı...

Sözleşmesinde geçici işgal tutanağı ile kullanıcıya teslim edileceği belirtilen ve bu doğrultuda kullanıma açılan tesislerin sözleşmesindeki hükme rağmen, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 41.maddesine uygun geçici kabul işleminin yapılıp yapılamayacağı, yapılabilmesi halinde ise, geçici işgal tarihi baz alınarak kesin kabulün mümkün olup olamayacağı
Devamı...

proje için dış finansman güvencesi arandığı, dolayısıyla bunun ön yeterlik şartı olarak konulduğu, bu bakımdan ihale dosyasına göre isteklilerden teklif alındığı anlaşılmaktadır. Sözleşme bedelinin dış finansmanın güvencesi önceden istenildiğine göre, işi alan ortak girişimin sözleşme şartlarına uygun olarak dış kaynak temin etmesi gerekmektedir
Devamı...

inşaatın, dış iskele bedeli olarak * pozundan, iskelenin kurulduğu zemin ile parapet altındaki 50’cm’lik çıkma (saçak) arasındaki yükseklik, parapet yüksekliği dikkate alınmadan, saçak çıkması altındaki yükseklik ile zemin arasındaki mesafeden hesaplandığı, ancak müteahhit firmanın bina cephesindeki çıkmalardan ve çatının teras çatı olarak düzenlenmesi sonucu 50’cm’lik çıkmalar yapılarak 1mt yüksekliğinde parapet yapılmasından dolayı iskele yüksekliğinin parapet üstünden iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki mesafenin yükseklik olarak alınması gerektiğini istemesi
Devamı...

birim fiyat tarifinde *’e göre boru et kalınlığının 7,7 mm olmasına mukabil standardındaki değişiklik sonucu bu ölçünün 6,2 mm. düştüğünün tekliflerin açıldığı sırada anlaşıldığı ve ihalenin yapılmadığından bahisle,*nolu birim fiyatın nasıl uygulanacağının açıklanması
Devamı...

ihale pozuna göre imal edilmiş çelik çatılı binalarda; ayrıca iş iskelesi ödenmemekte olduğunu, çelik çatı ile ilgili imalat pozlarının birim fiyat tariflerinde “çatı makası yapılması ve bütün aksamın yerine konması, tespiti, her türlü malzeme, zayiatı, kaynak, perçin, cıvata, atölye giderleri, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler ile inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele ve kaldırma tertibatı, boşaltma dahil bir ton fiyatıdır” denilmektedir. Buradan taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı ifadeleri ile çatı ile ilgili montaj boya kaynak dahil, tüm imalatların yapılabileceği anlaşıldığı ve bu konuda tereddüde düşüldüğü
Devamı...

uygulama projelerinin geç tasdik edilmesinden ve ruhsatın *tarihinde verilmesinden dolayı işte gecikmelerin olduğu, sözleşmenin 31.maddesindeki mücbir sebeplere dayanılarak süre uzatımı verilmesi düşünülmekle birlikte; yanlış uygulamaya meydan verilmemesi için, Özel Teknik Şartnamenin 7.3 (Götürü bedelli işler için) ve 7.4 (Birim fiyatlı işler için) maddelerinde işin % …’i * yılı içinde, % …’nin ise * yılı içinde tamamlanmasının öngörüldüğü ve ayrıca gerek sözleşmede ve gerekse eklerinde süre uzatımı verilmesi halinde yıllık ödenek dilimlerinde değişiklik yapılacağı hususunda hüküm bulunmadığı belirtilerek, söz konusu işe süre uzatımı verilip verilemeyeceği ve yıllık ödenek dilimlerinde değişiklik yapılıp yapılamayacağı
Devamı...

inşaatın 4–5 yıl önce tasfiye edilerek, * yılında ikmal inşaatı adı ile başka bir müteahhide ihale edildiğini bazı malzemelerin önceki müteahhide BFT’ inde belirtilen oranlar dahilinde ihzarat olarak ödendiğini, ihzar edilen bu malzemelerin ikmal inşaatının keşif özetine EFT’lerinde belirtilen montaj bedelleri konulmak suretiyle imalata dönüştürülmesinin öngörüldüğü, ancak işin müteahhidinin bu imalatlar için işin montaj bedelinin değil daha önceden ihzarat olarak ödenen oran dışında kalan yüzdenin ödenmesini talep ettiği, bundan dolayı idare ile müteahhidin ihtilafa düştüğü, ortaya çıkan ihtilafın ortadan kaldırılması için uygulamanın nasıl olması gerektiği
Devamı...

ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YARARLARI VE SAKINCALARI
Devamı...

ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ
Devamı...

ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ
Devamı...

Sözleşmeye aykırılıktan dolayı alacaklının zararının olması
Devamı...

İhale yetkilisi, hadd-i layık olmadığı gerekçesiyle tüm teklifleri geçersiz sayarak, ihaleyi iptal etmesi
Devamı...

sözleşme devirlerinde İhale Kanununda hüküm bulunmadığı takdirde Borçlar Kanunu hükümleri esas alınmalıdır
Devamı...

SÖZLEŞMEYE BAĞLANMAMIŞ BİR TAAHHÜDÜN DEVREDİLİP DEVREDİLEMEYECEĞİ
Devamı...

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Devamı...

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNDA SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Devamı...

Mahkemece sözü edilen bilirkişi kurulu raporları doğrultusunda davanın kısmen kabulü ile *TL asıl alacak yönünden itirazın iptâli ile takibin devamına karar verilmesi, takip konusu alacak likit olmayıp miktarı bilirkişi raporu ile belirlendiğinden davacının koşulları oluşmayan icra inkâr tazminatı isteminin de reddi gerekirken gerekçeleri açıklanmadan bilirkişi raporuyla belirlenen miktardan fazlaya hükmedilmesi ve davalının takibe itirazında haksız görülerek icra inkâr tazminatına mahkum edilmesi doğru olmamıştır. Kararın bu yönlerden davalı yararına bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

mahkemece konusunda uzman teknik bilirkişi ya da bilirkişiler marifetiyle …. orman yolunun bulunduğu yerlerde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak dava dışı asıl iş sahibi idareden getirtilen belgeler ile zeminde yapılacak ölçümler ve arazi koşulları gözönünde tutularak bu yolların açılması için sözleşmede öngörülen makinelerle ne kadar süre çalışılması gerektiği ve buna göre davacı taşeronun sözleşme fiyatlarıyla hakettiği iş bedeli hesaplattırılıp bundan kanıtlanan ödemeler düşüldükten sonra varsa kalan miktar üzerinden itirazın iptâline karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile davanın tümden reddi doğru olmamış, kararın bozulması
Devamı...

Dava, eser sözleşmesi kapsamında olan işler ve ek işler nedeniyle bakiye iş bedelinin tahsili amacıyla yapılan icra takibine itirazın iptâli, takibin devamı ve icra inkâr tazminatı istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar
Devamı...

Mahkemece keşif yapılmaksızın bilirkişi raporu alınmış, bu rapora göre hüküm kurulmuş isede, mahallinde keşif yapılmaksızın defter kayıtları ile sözleşme dışı imalâtların tespiti mümkün değildir. Yapılması gereken iş; dava dışı iş sahibi belediyeden davalının yüklendiği iş ile ilgili sözleşme ve ekleri de getirtilip yapılacak keşif ile davacının sözleşme kapsamındaki yaptığı işler ile bunun dışında yapılan işlerin tespiti, sözleşme dışı imalâtların bedelinin yapıldığı yıl piyasa rayiçlerine göre bedelinin saptanması, bundan kanıtlanan ödemelerin düşülerek sonuca varılmasından ibarettir. Açıklanan gerekçe ile eksik incelemeye dayalı kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

müspet zarar kapsamında değerlendirilmesi gereken bir zarar kalemidir. Davacının sözleşmeyi feshetmiş olmasına göre, müspet zarar kapsamında değerlendirilen bir alacak kalemini talep edemez. Kaldı ki, davacı tarafından dosyaya sunulan* tarihli faturanın, bu iş kalemine ilişkin düzenlenmiş olduğu da kanıtlanmış değildir. Bu durumda, mahkemece * TL alacak talebi yönünden davanın reddi yerine kabulüne karar verilmiş olması doğru olmamıştır
Devamı...

iş ortaklığı sözleşmesinde pilot (yönetici) ortak olduğu ve imzaladığı taşeron sözleşmesinden doğan hak ve borçların ortaklığa ait olacağının anlaşılmasına göre davalı A.Ş.'nin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASI
Devamı...

yüklenici tarafından yüklenici aleyhine açılmış olup, eser sözleşmesinin eksik ifası nedeniyle fazla yapılan ödemenin iadesi için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir
Devamı...

mahkemece tarafların gösterdiği deliller toplanarak, iddia ve savunmaları doğrultusunda gerekli araştırma yapılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, takip konusu faturaların dava dışı şirket adına düzenlemiş olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

taraflar arasındaki sözleşmeye göre yerine getirmediğini, teslimi gereken çelik boru malzemelerini kısmen teslim ettiğini, montaj işini yapmadığını, işlerin büyük kısmının kendilerince yapıldığını, yüklenici şirketin dava dışı iş sahibi şirkete cezai şart ödemek zorunda kaldığını belirterek itirazda bulunmuş, itirazın iptali davasına verdiği cevap dilekçesinde de benzer beyanlarda bulunmak suretiyle davacı ile aralarında sözleşme ilişkisi bulunduğu
Devamı...