mahkemece taraflarca delil olarak dayanılan hakediş raporları, ilerleme raporları ve hesap özetleri dosyaya ibraz ettiirilerek, hakedişlerde yazılı imalâtlar, hakedişlerden yapılan kesintiler, yapılan iş ve imalât tutarı konusunda yeniden oluşturulacak konusunda uzman bilirkişi kurulundan gerekirse mahallinde keşif de yapılarak sözleşme hükümleri de dikkate alınarak rapor alınmalı, iş iskelesi ve vinç kirası ile ilgili taraf iddia ve savunmaları incelenip değerlendirilmeli, tarafların ticari defter ve kayıtları ile davalının ödeme belgeleri üzerinde bilirkişiye inceleme yaptırılarak davalının yaptığı ödeme tutarı saptanmalı, kanıtlanan ödemeler davacının imalât bedelinden mahsup edilerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır
Devamı...

TS standardındaki hükümlere uygun olarak projelendirilmiş mevcut binalarda bulunan plandaki ve düşeydeki yapısal düzensizliklerden bir kısmının anılan yönetmelikte yer almadığı halde, aynı yönetmeliklerin revize edilmiş yeni şeklinde yapısal kusur olarak değerlendirildiğinden bahisle, eski yönetmeliklerde yer almayan bu yeni hüküm ve yapılması gerekli tahkik ve kontrollerden dolayı inşa edilmiş mevcut binaların mimar ve mühendislerine kusur izafe edilip edilmeyeceği hususu
Devamı...

İdarenizce yaptırılmakta olan… İnşaatlarının kontrollük ve müşavirlik hizmetlerinin idareniz bünyesinde istihdam edilmekte olan teknik elemanlar vasıtasıyla yapılması, hizmetin süreci içersinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknik elemanların ise, hizmet alımı yöntemiyle part time çalıştırılarak sağlanmasının düşünüldüğü belirtilerek, söz konusu, kontrollük ve müşavirlik hizmetinin yukarıdaki biçimde yaptırılarak, mevcut teknik elemanlarca hak edişe bağlanmasının mümkün olup, olmadığı hususu
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca “anahtar teslimi götürü bedel” esasıyla ihale edilen işlerde, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22.nci maddesine uygun olarak iş artışı meydana gelmesi durumunda, 23. maddede de bir hüküm olmadığı ileri sürülerek, bu artışa karşılık gelen imalatların bedellerinin nasıl belirleneceği
Devamı...

müteahhidin Uhdesinde bulunan * işinin ihalesi hazırlık aşamasında… Saatlik akaryakıt sarfiyatı ile… Araçların… Müdürlüğü birim fiyat rayiçleri kullanılarak muhammen bedel tespiti yapıldığı, ayrıca, bahse konu… Müdürlüğün* yılı fiyatları baz alınarak ihaleye çıkılmış ve şartnamesinde de “uygulama yılı fiyat farkı verilmeyecektir” denildiği, buna mukabil müteahhit akaryakıt istasyonlarında o tarihlerde… TL/Lt Akaryakıt fiyatı bulunmasına rağmen… TL/kg. üzerinden işlem yapıldığını ileri sürmesiyle anlaşmazlığa düşüldüğünden bahisle, uygulama hakkında Bakanlığımızın görüşü istenilmiştir
Devamı...

İnşaat İşinde… Salonuna yapılan uzay çatı fiyatının sözleşmesinde analiz fiyat olarak yer aldığı, *tarih ve 11 no’lu hak edişinde işin ihalesinden sonraki yıl birim fiyatlarında yer alan *poz no’lu fiyat üzerinden ödeme yapıldığı, hak edişin itiraz kaydı ile kabul edildiğini, *yılı birim fiyatlarıyla hazırlanmış l. keşifte uzay çatı imalatının analizli fiyat bedelinin alındığını, müteahhidin sözleşme esaslarına göre bu imalat bedelinin analizli fiyat ile kendisine ödenmesi gerektiği halde ödenmediğinden mağduriyetine sebep olduğu
Devamı...

Bünyesinde yapımı devam eden …-TL keşif bedelli… İnşaatı işinde imalatı düşünülen “Laminat kaplı kapılar” için yeni fiyatın hazırlanmasında Bakanlığımız Birim Fiyatları rayiçlerinde bulunmayan malzemelerin fatura fiyatı, işçilik bedelleri ve diğer malzemeler için… Müdürlüğü Birim Fiyatı pozu olan… pozundan yararlanıldığı, ancak müteahhit firmanın kapı fiyatlarının ….. Birim Fiyatlarındaki… pozundan ödenmesini talep ettiğini belirterek, bu konudaki görüş
Devamı...

arsaların kat karşılığı inşaat yaptırılarak değerlendirilmesine ilişkin yapım ihalelerinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “Geçici Teminat” başlığını taşıyan 25.maddesinde belirlenen % 3’lük geçici teminatın (inşaat maliyeti+arsa bedeli) toplamı üzerinden alınması çoğu zaman yüksek meblağlara ulaştığından alınacak geçici teminatın, işin üzerinde yapılacağı arsanın rayiç bedeli üzerinden alınıp alınmayacağı hususuna ilişkin uygulamaya esas teşkil edecek görüş
Devamı...

İhale tenzilatı ile Müteahhit… Taahhüde bağlandığı, inşaat kapsamında yer alan ve… Tarafından “Azami fiyat tespiti ve firma seçimi tutanağı” hazırlanan… Pembe granit imalatı için tespit edilen birim fiyatların, müteahhit tarafından itiraz kaydı ile imzalandığı ifade edilerek, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin (B.İ.G.Ş.) 20. maddesi gereğince anlaşmazlığa konu olan fiyatların Bayındırlık Kurulu’nca belirlenmesi talep edilmiş, ilgi (b) yazımızla sözleşme hükümleri çerçevesinde özel imalat birim fiyat tespit tutanağının oluşturulmadığı, dolayısıyla da fiyat anlaşmazlığının henüz vuku bulmadığı, sözleşme ve B.İ.G.Ş. hükümlerine uygun, özel imalat birim fiyat tespit tutanağı oluşturulduktan sonra, müteahhit ile uyuşulamaması halinde istenildiği takdirde konunun Bayındırlık Kurulu gündemine alınabileceği
Devamı...

İmalat sırasında idarece uygun görülen hangi malzeme kullanılmış ise o malzemenin miktarı ve bedelinin değerlendirmeye alınması gerekir. Bu sebeple B.İ.G.Ş.’nin 20 inci maddesi uyarınca yeni fiyatın düzenlenmesi gerektiği
Devamı...

Satın alınan ve beton pompasıyla basılan (Hazır beton) (BS…) betonları * tarihinden önce ihale edilen işlerde (Birim fiyat tarifinin içinde işyerine kadar nakli,……ifadesi mevcut olduğundan) nakliye bedeli ödenemeyeceği, *tarihinden geçerli olmak üzere birim fiyat tarifinin revize edilerek içinden işyerine kadar nakli ifadesinin çıkarılmış olması sebebiyle *tarihinden sonra ihale edilen işlerde nakliye bedelinin taşıma şartnamesi ve birim fiyat tarifindeki esaslara göre ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca bir katsayı ile çarpılmasına gerek yoktur.
Devamı...

pozundaki iş için açılan deliğin derinliği nazara alınıp cm/derinlik başına birim fiyatın tahakkuk edip etmeyeceğinin iş bu hesapta “delik sayısı x derinlik cm x birim fiyat” formülünün uygulanıp uygulanmayacağı
Devamı...

Beton Saha Yenilenmesi ve Çevre Düzeni İşi’nde… İle… Pozlarının bedellerinin birlikte ödenmesi eleştirilerek PVC döşeme kaplamasının sökümü için… poz no.lu imalat bedelinin ödenmesinin mümkün olmadığı ifade edilmekte, buna idarenin itiraz ettiği belirtilerek bu hususta görüş
Devamı...

Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli diğer özellikler *’ün aynı Ölçü: % montajlı birim fiyatı % 25 dir”. Yaptırdığınız bu imalata * pozuna göre ödeme yapıp yapamayacağınızın ve bu tesisat galerilerinizde yapılan boru imalatlarının bina içi imalatı sayılıp sayılamayacağı
Devamı...

sözleşmenin 22.1.2. maddesinde belirtilen uygulama yılı rayiçleri olarak *uygulama yılı fiyatlarının tespitinde olduğu gibi piyasadan alınan özel rayiç mi yoksa *yılından itibaren Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat listelerinde yer alan ilgili rayicin mi veya her iki rayiç karşılaştırılıp idare menfaatine uygun olan rayiç mi kullanılacağı konusunun Bayındırlık Kurulu tarafından incelenerek uygulamaya esas Kararın bildirilmesi
Devamı...

İnşaat işinin kapsamına dahil edilen… bedellerinin ödenmesiyle ilgili olarak yüklenici ile anlaşmazlık çıktığından bahisle, işe ait sözleşme şartlarının 38.1 maddesine istinaden ilgi (a) yazınızla konuya ilişkin görüşü
Devamı...

Müteahhit… Taahhüdü altında devam eden, iliniz özel idaresince ihale edilen… TL Keşif bedelli… İnşaatı ile ilgili olarak ankraj delgisi. ankraj plakası, yatay ankraj yapılması ve ayırıcı polyester keçe serilmesi (150 gr/m2) imalatlarına ilişkin yeni fiyat analizleri konusunda müteahhit ile anlaşmazlığa düşüldüğü belirtilerek uygulamaya esas görüş
Devamı...

Bina İnşaatı’nın yapıldığı sahada bulunan. …‘a ait mevcut binaların yıkımından çıkan enkazın nakliyesine yükleme ve boşaltma bedeli ödenip ödenmeyeceği hususu
Devamı...

döner sermayesi vekili tarafından… Aleyhine açılan istirdat davasının yapılan duruşmasında verilen ara kararı gereğince, davalı vekilince sunulan belgelerin suretlerinin gönderildiği sözleşme ve davalı tarafın işe geçici maddelerdeki esaslar doğrultusunda devam etme iradesini beyan ettiği dilekçesinin de göz önüne alınarak kararnamenin geçici maddelerine göre uygulama yapılması koşullarının oluşup oluşmadığı ve uygulama alanının ne şekilde olacağı hususu
Devamı...

bulunan bir iş için ilk defa 2003 yılında imalat yapılmış ve ödemesi * yılı fiyatlarında yer alan*poz no’lu fiyat analizleri kullanılarak sözleşme yılı ile uygulama yılı birim fiyatlarının tespit edildiği. * yılında *poz no’lu imalat birim fiyatlardan çıkarılarak yerine * poz no’lu ve birim fiyat analizli imalat konulduğu. * yılında yeni yapılan uzay sistem çelik çatı imalatının sözleşme ve uygulama yılı birim fiyatlarının ne olacağı hususunda tereddüde düşüldüğü
Devamı...

Çalışılmayan devrenin dikkate alınarak süre uzatımı verilmesiyle ile ilgili olarak; sözleşmenin 10.1.2 maddesinde belirtilen hususların bağlayıcı olması ve buna göre sözleşmede çalışılmayan devrenin olmaması ve dolayısıyla süre uzatımında böyle bir devrenin dikkate alınmaması gerekmektedir
Devamı...

sözleşme ile taahhüde bağlandığı ve halen devam etmekte olduğu, “laminant kaplamalı kapı kanadı yapılması” imalatının 1.inci keşfinde yer aldığı, Bakanlığımız * yılı inşaat ve tesisat birim fiyat kitabında, … Poz no’lu imalata karşılık olabilecek *poz no’lu imalatın dahil edildiği belirtilerek, … pozunun müteahhit lehine kazanılmış bir hak olup olmadığının ve birbirine eş olan iki ayrı pozdan hangisinin esas alınarak ödeme yapılması gerektiği hususu
Devamı...

İlk yükleme fabrika tarafından Devlet Demir Yolları’na ait Vagonlara yapılmakta, iş yerine en yakın tren istasyonunda yüklenici tarafından kamyonlara yükleme yapılarak, karayolu ile işyerine taşıma yapılmaktadır. Tren istasyonunda yüklenici tarafından yükleme yapıldığından nakliye bedelinden “yükleme” bedelinin düşülmemesi gerektiği
Devamı...

Yüzeyi, yağlı boya olan bir duvarın kazınmasından sonra, sökü1en yerlerin boyaya hazırlanabilmesi için, duvar yüzeyine alçı perdah çekilmesi işleminin yapılması gerekmektedir. Söz konusu duvar yüzeyine* poz numaralı imalatların birlikte kullanılması uygun olmayıp, bu imalatlardan hangisinin uygulanacağına, duvar yüzeyinin durumuna göre kontrol teşkilatı ve idaresince karar verilmesi gerektiği
Devamı...

sözleşme ve mukayeseli keşfinde bulunmayan ancak projesi ve mahal listesi gereği yapılması zorunlu olan * poz numaralı “Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama İmali ve Montajı” imalatı * yılında imalat oluru alınarak yaptırılmış olduğu, sözleşme ve uygulama birim fiyatı için * poz no’lu analizin kullanıldığı, ancak işin bünyesinde 2004 yılında da aynı imalatın mevcut olduğu,*yılı birim fiyatlarından* poz numaralı imalat çıkarılarak yerine *poz numaralı imalatın konulduğu belirtilerek *yılında yaptırılacak “Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama İmali ve Montajı” imalatı için sözleşme ve uygulama yıllan birim fiyatının nasıl tespit edileceği hususunda tereddüte düşüldüğü
Devamı...

; birim fiyat, rayiç, tarif ve analizleri, değişiklikleri ve ilaveleri her yıl, yılın ilk gününden geçerli olmak üzere yayımlanmaktadır. Aynı KHK’nin 32.maddesine göre de kuruluşunuz birim fiyat, rayiç, tarif ve analizlerimize uymak ve uygulamakla yükümlüdür
Devamı...

birim fiyatlan ile …- TL keşif bedelli “… İnşaatı” işinde, * yılında uygulanacak fiyat farkı ödemelerinde, * tarihi itibariyle geçerli olan B.F. analizleri mi, yoksa ihale ilk keşfinde yer alan analizler mi uygulanacağı hususunda tereddütlerin oluştuğu
Devamı...

Yapılan hesaplamalar sonucunda 04.109 poz nolu mazotun imalatlara giren birim miktarının, 0,150 kg/BG saat yerine, 0,0853 Kg/BG saat bulunduğu, buna göre *tarihinden itibaren ihale edilecek yeni işlerde 04.109 poz nolu mazotun imalatlara giren miktarı Genel Fiyat Analizindeki mazot miktarlarının 0,0853/0,1500=0,57 ile çarpılması ile bulunan miktarlar
Devamı...

PVC esaslı yer döşeme kaplamasının uygulama alanı olarak hastane dışındaki inşaatlarda kullanılıp, kullanılamayacağı hususunda görüş
Devamı...

Döşeme kaplama plakları-Beton standardına göre yeniden deney yapıldığı ve deney sonuçlarına göre plakların sadece su emme oranlarının standartta belirtilen oranlardan yüksek olduğunun tespit edildiği anlatılarak, imalatı yapılmış olan döşeme kaplama bedelinin ödenmesinde suni mermer plakalı pozlar üzerinden ödemenin yapılması ve bu bedelden nefaset bedeli düşülmesi şeklinde mi yoksa kullanılan malzemeye göre analiz yapılmak suretiyle bulunacak bedel üzerinden mi ödeme yapılacağı hususunda tereddüte düşüldüğü
Devamı...

önce ruhsat başvurusunda bulunan ilgilinin müracaatının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa muhalefet iddiasıyla… Yargılamasının devam etmesi sebebiyle sonuçlandırılamadığı; davanın… Tarih ve… sayılı ilam uyarınca beraatla sonuçlandığı, bu durumda ilgilinin ruhsat işlemlerinin 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu hükümlerine göre mi sonuçlandırılmasının gerektiği
Devamı...

Tenzilatla İhale edilen, 1 ve 2 nolu hak edişlerin * yılı birim fiyatları ile müteahhide ödendiği, müteahhidin * tarih Sayılı dilekçesinde ödemelerin * yılı birim fiyatları ile yapılmasını talep ettiği, müteahhidin Açılan tazminat davasından vazgeçtiği belirtilerek ödemelerin * yılı birim fiyatları ile yapılıp yapılamayacağı hakkında
Devamı...

A poz nolu “2 cm kalınlıkta renkli mermer plaklarla döşeme kaplaması yapılması” imalatının fiyat analizindeki 04.422 rayiç nolu “2 cm kalınlıkta renkli mermer levha” fiyatına itiraz ettiği, müteahhidin bu itiraza konu olan fiyat analizinin dairenizde görüşülüp sözleşme hükümlerine uygun olduğu bunun müteahhit firmaya bildirildiği, müteahhidin buna yeniden itirazda bulunduğu belirtilerek, konuya çözüm getirilmesi
Devamı...

İnşaat işinde, sözleşme gereği… Keşif artışı meydana geldiği, bu durumun yüklenici tarafından da benimsendiği, yazınız eki Mutabakat Tutanağı Sözleşme I’in 3.4. maddesinde keşif özetleri 1.1.2.0.1 poz no’lu “Saha Ofislerinin Bakımı” birim fiyatına genel giderler, merkez ofisi giderleri v.b. harcamaların dahil edildiği yüklenici tarafından açıklanmıştır. … Sürede teklif edilen birim fiyat geçerlidir. … Sonra eğer bir süre uzatımı verilir ise bu kalem için yükleniciye aylık… ödenecektir
Devamı...

Müteahhit firmanın 165.700 pozuna ilave olarak söz konusu imalatlar için 169.400 poz numaralı panel radyatör montaj elemanları olarak belirtilen montajlı birim fiyatların da ödenmesini talep ettiğinden bahisle yapılacak uygulamaya esas alınmak üzere 165.700 pozuna ilave olarak söz konusu imalatlar için 169.400 poz numaralı panel radyatör montaj elemanlarının da ödenip ödenemeyeceği, 0.40 m–1.30 m boylarındaki panel radyatörler için ilave montaj elemanlarının ödenip ödenemeyeceği hususu
Devamı...

yüklenicinin BS.25 hazır beton kullandığı, keşfinde olmadığından nakliye ödenmediği, … için belirlenmiş sabit nakliye listesinde yer almakla beraber sözleşme ve eklerinde zikredilmemesi nedeniyle şimdiye kadar tanzim edilen hak edişlerde hazır beton nakliyesi prosedür gereği ödenmediği belirtilerek, hazır beton nakliyesinin ödenip, ödenmeyeceği hususu
Devamı...

sözleşmeye bağlanan… İnşaatlarınızda BS–14, BS–25 betonlarının kullanıldığı, 16.057 poz no karşılığı …-TL/m3 ve 16.059 poz no karşılığı …-TL/m3 lü birim fiyatların kullanıldığı belirtilerek, yüklenicinin nakliye talebine bedel ödenip ödenmeyeceği hakkında
Devamı...

ihale ilanının… Günleri arasında ve ihalesinin… günü yapıldığı, işin bitirildiği ve halen kesin hesap aşamasında bulunduğu belirtilerek; ilgi (a) yazımızdaki hususlara uygun olarak, fiyat farkı hesabı dahil hangi şartlarda mazot sarfı hesabının 0,57 ile çarpılarak küçültüleceği veya küçültülmeden ödemeye esas olacağı hususlarında açıklama
Devamı...

betonarme konut (apartman) binası olağan merdiveninin, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in 23, 32, 34, 38 ve 45.maddeleri ile sığınak ve otoparklara ilişkin hükümlerin yerine getirilmesi koşuluyla, kaçış merdiveni niteliğinde kullanılabileceğinin düşünüldüğü belirtilerek, görüşümüzün bildirilmesi
Devamı...

pozlardaki asansör birim fiyatına dahil olup olmadığı; kat kapılarının yarı otomatik ancak, kabin kapılarının katlanır tip açılıp kapanan otomatik tip olarak yaptırılması durumunda ise ayrıca bir bedel ödenip ödenmeyeceği
Devamı...

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik “in uygulanmasına ilişkin olarak, yüksekliği 30,50 m.yi aşmayan KONUT binalarında başka bir yangın merdiveni düzenlenmeden, genel merdivenin korunumlu hale getirilip yangın merdiveni halinde kullanılmasının uygun olup olmadığı hususu
Devamı...

Açılan alacak davası ile ilgili olarak verilen ilgi (b) yazımızın konuyu yeterli şekilde açıklamadığı belirtilerek, taraflar arasında tanzim olunan… Tarihli sözleşme de dikkate alınarak, sözleşme birim fiyatlarına ait olduğu dönemin ihale tarihi mi, yoksa ihalenin esas olduğu… Yılı birinci dönemine ait… Odasınca belirlenen fiyatlar mı olduğunun, duruşmanın bırakıldığı… Tarihinden önce mahkemeye gönderilmesi
Devamı...

devam etmekte olan… İnşaatının birinci kısmının tamamlanma aşamasına geldiği ancak, inşa edilen ilk kısmın keşfi hazırlanırken gerek kanalizasyon işlerinde gerekse yol çalışmalarında önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan yeni işlerin ortaya çıktığı belirtilerek bu işlerin bitirilebilmesi için işin keşfinin mücbir sebeplerden dolayı % …keşif artışı ile tamamlamak için Bakan onayına sunmadan önce D.İ.K’ göre Bakan onayı ile işe devam edilip tamamlanabileceği hususu
Devamı...

müteahhitlik karnesinin istendiği, Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmelik maddesinde ise,*tarihinden önce veya sonra alınan müteahhitlik karnelerinin bu tarihten sonra yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılamayacağı ve değerlendirilemeyeceği
Devamı...

Emanet usulü ile yaptırılan derz dolgu imalatının * günü itibariyle yaptırılan kesin kabul muayenesinde bu dolgu imalatının bozulmuş olduğu belirlenerek işin… Yenilettirildiğinden ve nefaset kesilerek kabul yapılmasına karar verildiğinden bahisle; kesin kabul itibar tarihi ile nefaset tutarının * yılına güncelleştirilip güncelleştirilemeyeceği
Devamı...

Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi” pozunda çimento, akaryakıt vb. malzeme fiyat farklarının Kararname esaslarına uygun olarak ödenip ödenemeyeceği
Devamı...

PVC malzemesinin kaplanabilmesi için gerekli özel yapıştırıcı ve kaplama malzemesini kapsadığı, uygulamada yapıldığı ifade edilen düzleme şapını (macun) kapsamadığı, bu durumda kaplama yüzeyi üzerinde oluşabilecek çatlakların yüzeye yansımasını önleyecek sentetik katkı maddeli çimento bazlı zemin düzleme şapı (macun) yapılması durumunda, analizin kapsamında bulunmayan bu imalat için yeni fiyat düzenlenerek ödeme yapılabileceği
Devamı...

Devlet ihale Kanunu’nun 81/b maddesine göre üretici firmalardan malzeme (Boru) satın alınmak üzere ihale yapıldığı, ihaleye esas keşif özetinde… Müdürlüğüne ait Malzeme Birim Fiyatlarının kullanıldığı ve bu fiyatlardan %8 kesinti yapılmadığı belirtilerek malzeme Birim Fiyatları ile hazırlanan keşif özetinden %8 Emanet Kesintisinin yapılıp yapılmayacağı hususunda
Devamı...

Açılan alacak davası ile ilgili olarak taraflar arasında akdedilen… Tarihli sözleşmenin 6.maddesi gereğince ihale fazlası yapılan işlerin ücretsiz mi yoksa ihale bedelinin ihale fazlası kadar artacağı şeklinde mi kabul edilmesi gerektiği
Devamı...

toplam teklif tutarına bir aracın bir günlük bedeli esas alınmak suretiyle araç sayısı ve çalıştırılacak iş günü sayısının çarpılarak teklif bedelinin oluşturulduğu, dolayısıyla araç sayılarının gizli çarpan niteliğinde teklife yansıtıldığı, davalı idare tarafından ileri sürüldüğü üzere her bir taşıma hattında çalıştırılacak araç sayısı üzerinden fiyat teklifinde bulunulması halinde de toplamda aynı meblağa ulaşıldığı, aritmetik hesaplamada bir yanlışlık bulunmadığı ve buna göre de yukarıda bahsi geçen Genel Tebliğ hükmüne göre teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılamayacağı sonucuna varıldığından, davacı teklifinin aritmetik hata gerekçe gösterilmek suretiyle değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Devamı...