ihale sözleşme maddesinde yükleniciye fiyat farkı verilmeyeceği belirtilmiş ise de mücbir sebepler ve idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkının ödenmesi gerektiği sözleşme kapsamında bulunan lojmanların yükleniciye yer teslimine müteakip teslim edilemeyişi inşaat aşamasında idarece yapılan imalât değişikliklerinin mücbir sebep olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş olup,olayda davacı tarafından ara hakedişler itirazsız imzalandığı gibi nolu kesin hakedişteki itiraz kaydı da şartnamede belirtilen şekilde yapılmadığından ara ve kesin hakedişler kesinleştiğinden davanın reddi gerekirken kabulü doğru olmamış bozulması gerekmiştir