İhaleye katılan tüm isteklilerin ihale komisyonunca Yasaklılık sorgulamasının yapılması gerektiği
Devamı...

ihalede şirket ortaklık oranlarına ilişkin pay defterinin dayanağı yönetim kurulu defterinin EKAP’ta kayıtlı olmadığından değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

iş deneyim belgesinde adı geçen şahsın bölge müdür yardımcısı olarak görev yaptığı söz konusu dönemde müdür yardımcısı unvanı ile toplam 4 kişinin görev aldığı iş deneyim belgesi kullanılan şahsın iş deneyim belgesi düzenlenirken aynı sıfatla ve görev unvanı ile çalışan diğer bölge müdür yardımcıları dikkate alınmadan belge tutarının belirlendiği adı geçen kişi adına belge düzenlenirken ilgilin çalıştığı döneme tekabül eden hakediş tutarlarının ¼’ü dikkate alınarak belge tutarının belirlenmiş olması gerekirken, tek başına bölge müdür yardımcısı olarak çalışmış gibi belge tanzim edilmesinin ve bu belgeye dayalı olarak ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasının hukuka aykırı olduğu
Devamı...

ihalede A.Ş tarafından ortaklık oranlarını gösteren güncel yönetim kurulu karar defterlerine yer verilmediği yönetim kurulu kararlarının geçmiş tarihli olduğu ve son ortaklık oranlarına yönelik güncel bilgi içeren yönetim kurulu kararlarının sunulmadığı dolayısıyla bu yönüyle güncel durumu gösteren ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağı kararlar olmadığı, bu itibarla idarece başvuru sahibi iş ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede İş Ortaklığının her 2 ortağı tarafından da iş deneyimini tevsiken beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayacak nitelikte olduğu, ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu bilgileri tevsik edici belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmasının istenilmesi ve söz konusu belgeler üzerinden değerlendirme yapılması gerekirken idarece sadece yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasının hatalı olduğu
Devamı...

ihalede araç takip sisteminin teknik şartnamede yer almakla birlikte ödemelerin takip sistemin üreteceği raporlara istinaden yapılacağının yer almadığı, araç takip sisteminin daha çok araçların yerinin tespiti amaçlı kullanıldığı, yükleniciye yapılan hakediş ödemelerinde puantaj cetvelinin dikkate alınmasının gerektiği
Devamı...

Yapım ihalesinde alt yapı çalışmalarının bitmemesi ve yer teslimi yapılamamasına bağlı olarak verilen süre uzatım kararları ile hakediş ödemelerinin yapılamaması idarenin kusurundan kaynaklanmış olduğu Dolayısıyla söz konusu ihale kapsamındaki işte tasfiye kararı alınması
Devamı...

Çöp Toplama ihalesinde kullanılan araçlar fiilen doküman ve puantajlarda belirtilen sürelerden eksik çalışmasına rağmen yükleniciye söz konusu araçlar için fazla ödeme yapılması ile oluşan kamu zararı
Devamı...

Araç ve İş Makinası Kiralanma ihalesinde (7 Adet Sürücülü) 3 adet şoförün ücretinin eksik ödenmesi ve 4 adet şoförün hiç çalıştırılmaması sonucu oluşan kamu zararı
Devamı...

Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet ihalesinde şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralaması için ödenen aylık kiralama bedelinin mevzuatta belirlenen sınırı aşması kamu zararı oluşması
Devamı...

Dava Konusu 581 Bin Türk Lirasının Altındaki Davalar Hakkında Temyiz Kanun Yoluna Başvurulamamasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu ve Anayasa mahkemesince iptaline karar verilmesi hk
Devamı...

Hizmet Alım ihale Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usûller’e aykırı olarak yabancı menşeli binek araç kiralandığı ve bu araçlara aylık kiralama bedeli olarak mevzuatta belirlenen sınırın üzerinde ödeme yapılması
Devamı...

Yapım ihalesinde imalatta kullanılacak malzemelerin belirtilen değerleri taşıması ve taşların idarece onay verilmiş ocaklardan alınması takibinin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 14 ve 15’inci maddeleri hükmü uyarınca yapı denetim görevlisinin ve yüklenicinin sorumluluğunda olduğu hk
Devamı...

İhale 1 nolu özel pozu ocak taşı taşlar, 2 nolu özel poz nolu ocak taşı kategorindeki taşlar, 3 nolu özel poz nolu ocak taşından kategorideki taşlar ile tahkimat yapımı kullanılması ve nakli iş kalemleriyle ilgili olarak yapılan tüm imalatların fen ve sanat kurallarına uygun yapılmadığı teknik olarak tespit edildiğinden bu imalatlar için ödenen toplam tutarın sorumlularına ödettirilmesi
Devamı...

Demirbaş Malzeme Alım İşi ihale bünyesinde yaptırılması gereken havalandırma kanalının yapılmasına karşın bedelinin tam olarak ödenmesi sonucu oluşan kamu zararının Muayene ve Kabul Komisyonu üyelerine işleyecek faizi ile birlikte tazmini
Devamı...

yüklenici firmanın işi süresinde bitirmemesine rağmen sözleşmesinin fesih edilmemesi ve kesin teminatının irat kaydedilmemesi ile oluşan kamu zararı
Devamı...

ihalede yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bu sözleşmenin damga vergisinin ödenip ödenmediği ile ilgili herhangi bir belgenin mevcut olmadığı yüklenici firmanın ihale makamı ve alt yüklenici ile düzenlediği sözleşmeler, damga vergisine tabi iki ayrı kağıt olup her birinin ayrı ayrı ihtiva ettiği tutar üzerinden damga vergisi alınması ve alt yüklenici sözleşmesi idare onayına sunulduğunda alt yüklenici çalıştırılmasını onaylayanların da gerekli işlemleri yapmaları gerektiği hk
Devamı...

Yüklenicinin ihale işini süresinde teslim etmemesine rağmen mevzuata aykırı olarak süre uzatımı tutanağı düzenlenmesi ve gecikme cezası uygulanmaması
Devamı...

İhale teknik şartnamede belirtilen şartları taşımayan personelin ilgili iş kapsamında çalıştırılmasının mevzuata şartname ve sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinin açık olduğu kişilerin hiç çalışmamış gibi bu kişilere yapılan ücret ödemelerinin tamamının kamu zararı olarak değerlendirilmesi
Devamı...

ihale dökumanında hakedişin tahakkuka bağlanmasını takip eden 30 gün içinde ödenmesi gerekirken, ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın 12.1’inci maddesinde 90 gün olarak belirlenmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, ayrıca aynı düzenleme içerisinde yer verilen ödemeye ilişkin süreler arasında çelişki bulunduğu
Devamı...

ihalede belirtilen bilgi ve belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği dolayısıyla yeterlik bilgileri tablosunda bu bilgi ve belgeler için ayrı bir satır açılması gerekirken açılmadığı, bu durumun istekliler tarafından sağlıklı bir şekilde teklif verilmesine engel teşkil edecek ve verilen tekliflerin objektif ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini etkileyecek nitelikte olduğu
Devamı...

idarece ihalenin 2.kısmında çalıştırılacak araçlar için dokümanda sadece K1 yetki belgesinin sunulmasının talep edildiği, L1 yetki belgesine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği ve ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği anlaşılmış olup, 5 adet 3+1 hafif ticari araç için yeterlik kriteri olarak belirlenen K1 yetki belgesini sunmayan isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede teklif veren firmaların Ticaret Odası kayıtlarında iletişim numaralarının aynı olduğu
Devamı...

ihaleye katılımda istenilen A sınıfı servis taşımacılığı yetki belgelerinin yeterlik bilgileri tabloların ihale dosyasında sunulması
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerde yer alan analiz girdileri için ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan cari yıl fiyatlarının kullanılabileceği dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan 2023/1 birim fiyatlarının aşırı düşük teklif açıklamalarında kullanılmasının ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği
Devamı...

ihalede İstekli firmanın sunmuş olduğu imza sirküsünde yer alan imzadan farklı olması ve sunmuş olduğu belgeler arasında imza beyannamesi vekalet bulunmaması imzalaların kriminal inceleme yapılması
Devamı...

öğrenci taşınması ihalesinde her bir personel için brüt asgari ücret öngörülerek birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmak suretiyle teklif tutarının oluşturulacağı belirtilmekle birlikte ihalenin öğrenci taşıma işi ile rehber personel hizmeti ayrı kısımlarda olmak üzere 8 kısımdan oluştuğu, öğrenci taşıma işi ile rehber personel hizmetinin kısımlara ayrılarak ihale edilmesinin alıma konu hizmetin niteliği, bütünlüğü ve sürekliliği açısından uygun mahiyette olmadığı hk
Devamı...

İHALELERDE KAMU ZARARI – TAMAMLANAMAYAN İHALE İŞLERİ 5-6 MİSLİ FİYATLA YENİDEN İHALE EDİLİYOR
Devamı...

Yurt dışında alt yüklenici olarak yapılan inşaat ve teknik hizmetlerin vergi kanunları açısından değerlendirilmesi hk.
Devamı...

Yıllara sari ihale inşaat işinde alt yüklenicilerin düzenleyecekleri hakediş faturalarında tevkifat
Devamı...

6306 sayılı kanun çerçevesinde ihale kararı, sözleşme ve hakediş ödemelerinde damga vergisi
Devamı...

kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhide tesliminde belge düzeni ile KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı HK
Devamı...

Yapı numune analizlerinde KDV tevkifat uygulaması,Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliğe göre kuruluş ve işleyiş esasları belirlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan izin belgesi ile faaliyet gösteren firmanız tarafından yapı denetim firmalarına, alınan numunelerin analizi hizmetini verdiğiniz belirtilerek, söz konusu hizmet ile ilgili olarak katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk
Devamı...

ihalede yeni iş kalemi için yeni birim fiyat belirlenirken yüklenicinin teklif ettiği ve iptal edilen aynı mahiyetteki iş kaleminin birim fiyatı dikkate alınmadan, daha yüksek yeni birim fiyat belirlendiği İdare tarafından kaynakların verimli kullanılması ve maliyetlerin düşürülmesi için, beton kaplama yol imalatı analizinde önemli maliyet bileşeni olarak yer alan hasır çelik donatı imalatı analizden çıkarılmasına rağmen, yeni imalatta hasır çeliksiz beton teklif birim fiyatı hasır çelikli olarak verilen teklif birim fiyatından daha yüksek belirlenerek hedeflenenin aksine maliyetlerin daha da arttığı tespit edilmiş Bu şekilde bir uygulamanın kamu zararına sebebiyet verdiği
Devamı...

ihalede * no.lu hakedişin tutarı TL olduğu halde * no.lu hakedişte bir önceki hakedişteki rakam TL olarak yer aldığı, dolayısıyla *no.lu hakediş tutarının hatalı alınması sonucu yükleniciye fazla ödemede bulunulmak suretiyle kamu zararına neden olunması
Devamı...

ihalede yeni fiyat tutanaklarının yeniden düzenlendiği, düzenlenen bu yeni fiyatlar üzerinden bir kamu zararı tutarına ulaşıldığı bu tutara ulaşılırken söz konusu imalatların hakediş itibariyle miktarları ile bulunan yeni fiyatların çarpılması sonucu bulunan tutarlar ile yapılan ödemeler karşılaştırılmak suretiyle kamu zararı hesabına ulaşıldığı; ancak, söz konusu kamu zararı hesabına fiyat farkı ile KDV’nin dahil edilmediği, görülmüş olup yeni birim fiyat tutanaklarını düzenleyen ve bu yeni birim fiyat tutanaklarını onaylayanlarla birlikte sorumlu tutulan Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlisi yüklenici ile birlikte tespit edilerek idarenin onayıyla geçerli olan yeni fiyat tutanağında imzaları bulunmamaktadır Bu nedenle, bahsi geçen kişilerin işlemleriyle meydana gelen kamu zararı arasında illiyet bağı kurulamadığından sorumlu tutulmamaları gerekmektedir. Söz konusu kamu zararından, yeni fiyat tutanağını düzenleyen, kontrol eden ve onaylayan sıfatıyla imzalayan kamu görevlilerinin sorumluluğu bulunmaktadır
Devamı...

ihale eki statik uygulama projeleri kapsamında çelik detay paftaları ve taban ankraj plakaları revize edilmiş ve revize proje Yüklenici firmaya teslim edilmiş olup Projelerin geç teslim edilmesi Yüklenici firmanın taahhüt ettiği iş programındaki imalatların gecikmesine sebep olması
Devamı...

Yüklenici tarafından ihale iş programının sunulması için sahanın boşaltılması gerekçeleri ile yer teslimi yapılmasına rağmen 17 gün sonra iş programının sunabildiği bu sebeple %9’unun yapılamadığı, yer teslimi tarihi ile *tarihleri arasında projenin zamanında bitirilmesi için esas yapması gereken kazı ve bunla eş zamanlı olan dolgu işlerinin yapılamadığı Yüklenicinin çalışma yapacağı şantiye sahasının boşaltılmasının ertesi günü temel kazısına başlayabildiği, dolayısıyla yüklenicinin hafriyat imalatlarına başlayamadığı, bu durumun yükleniciye ait olmayan gecikmeleri meydana getirdiği taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olduğu ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği hususlarının, idarenin sebep olduğu ve/veya yükleniciden kaynaklanmayan bir durum olduğu
Devamı...

İdarece ihalede süre uzatımına dayanak gösterilen proje revizyonları nedeniyle işin gecikmesinin idareden kaynaklanan sebepler kapsamında olduğu ve süre uzatımının zamanında verilmemiş olmasında yüklenicinin bir kusuru bulunmadığı anlaşıldığından, bu günlere ilişkin gecikme cezası kesilmemesinde mevzuata aykırılığın söz konusu olmadığı hk
Devamı...

idarenin ihalede geçmiş tarihli işlerdeki tahakkuk tarihini baz alarak yapmış olduğu süre uzatım hesaplamalarıyla ilgili olarak kamu zararının oluşmadığı görülmesi
Devamı...

ihalede Şartname ve yapılma tekniğine aykırı olarak fen ve sanat kurallarına uygun yapılmayan demir imalatların boyasının şartlarına uygun olarak yapılmaması
Devamı...

ihale iş programının 6 gün gecikmeli sunulmasına karşın ceza kesintisinin yapılmaması
Devamı...

ihale Şartnamesinde Yüklenicinin risk değerlendirmesi yapacağı ya da yaptıracağı aksi halde aykırılığın devam ettiği her ay için ceza uygulanacağı yine Yüklenicinin acil durumları belirleyeceği, acil durumlar için tedbir alacağı acil durum planlarını hazırlayacağı, destek elemanı görevlendireceği, araç gereç sağlayacağı, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapacağı, aksi halde aykırılığın devam ettiği her ay için ceza uygulanacağı hk
Devamı...

İhale şantiye defterinin gereği gibi işlenmemesi bir usul hatası olmakla beraber teknik personelin işin başında bulunduğuna yönelik bilgilerin sehven şantiye defterine işlenmemesi
Devamı...

ihale Şartnamesine uygun şantiye binası kurulmaması ile geçici olarak belirlenen yerin ofis olarak kullanıldığı bu tarihten sonrası için ise m2’lik ofis binasının yapıldığı bu sebeple şartnameye göre ceza kesintisinin yapılmaması
Devamı...

yüklenicinin ihale sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından usulüne göre düzenlenmiş belgelerle mücbir sebebin meydana geldiğini tevsik etmesinin zorunlu olduğu halde bu hükme uygun işlem yapılmamış Bu sebeple, verilen süre uzatımının gerekçesinin kabul edilebilir olmadığı ve Genel Şartnameye uygun verilmeyen süre uzatım kararında ortaya konulan hususların işin süresinde yapılmasını engelleyen ve süre uzatımı verilmesini gerektiren bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Açıklanan gerekçelerle, bu süre zarfında 30 gün x …. TL=…….. TL tutarında ceza kesintisinin yapılması gerekmektedir
Devamı...

İdarece ihalede hakedişin tahakkuka bağlanması için mevzuatta tanınan 30 günlük süreden daha erken bir sürede hakediş tahakkuka bağlanarak 15 günlük ödeme süresini aşan süre için hesaplama yapılarak süre uzatımı verilmektedir işe ait 2 numaralı hakedişin * tarihinde tahakkuka bağlandığı, tahakkuk tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yani en son * tarihinde ödenmesi gerekirken * tarihinde ödendiği, dolayısıyla idarece müteahhidin hakedişlerinin zamanında ödenmediği ve müteahhidin süre uzatımı hakkının doğduğu
Devamı...

ihalede çalışılmayan günlere ait yemek ve yol bedelleri kesintisi yapılırken sadece brüt tutarın esas alınarak SGK işveren paylarının bu tutara eklenmemesi ve işveren SGK payının SGK’ya ödenmeyerek yüklenici üzerinde kalması sonucu kamu zararına neden olması
Devamı...

sözleşmenin farklı tarihlerde 3 kere devredilmiş olmasına rağmen devir sözleşmelerine ilişkin sözleşme damga vergisinin kesilmediği
Devamı...

Yüklenici ihalede Yapı denetim görevlisinin kullanımı için aracı ekipmanları ile birlikte temin etmekle yükümlü olacaktır Araçlarla ilgili tüm giderler (akaryakıt masrafları dahil),ogs sistemi, tamir ve bakım masrafları, ile vergiler, kasko dahil sigorta primleri gibi masraflar yükleniciye ait olan aracı teslim etmemesi ile süresinde verilmeyen araç için ceza kesintisinin yapılmaması sonucu kamu zararına neden olması
Devamı...