Bina Yapım İşinde sözleşmesine uygun olarak yapılmayan bir imalat için iş artışı yapılarak yeniden bir ödeme yapılması mümkün olmadığı hk
Devamı...

Nakdi giyim yardımı ödenmesi mümkün olmayan personel hk giyim yardımının İdare Encümeni kararıyla mevzuatına uygun olarak yapılmasını içermekte olup Mevzuatta yeri olmayan bir ödemeyi veya ödeme şeklini Bütçe Kararnamesi ile mevzuata uygun hale getirmek mümkün değildir
Devamı...

Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görev alan öğretim üyelerine ödenen ücretlerin gelir vergisi matrahına eklenmemesi nedeniyle eksik gelir vergisi kesintisi yapılması hk
Devamı...

Belediyede kadrolu memur olarak çalışan avukata Belediye lehine sonuçlanan davalar sebebiyle tahsil edilen vekalet ücretinden payına düşen miktar ödendiği halde her bir davaya ilişkin tahsil olunan vekalet ücretinin %70’inin ayrıca ödenemeyeceği hk.
Devamı...

ihale iş artışına ilişkin tüm süreçte ve ödeme emri belgesi üzerinde imzası bulunan ayrıca Yapı Denetim Heyetinin 2 nolu hakedişin yeniden düzenlenmek üzere iadesine ilişkin talebini yazı ile reddederek yapım işine ait çalışmalara devam edilmesi emrini verenin sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kamu zararıyla doğrudan sorumlu olduğu Bu itibarla, mevzuata aykırı ödemeden kaynaklanan *TL tutarındaki kamu zararının gerek Fen Kurulu Kararını gerekse Yapı Denetim Heyetinin iş artışından önceki yazılı ve sözlü uyarıları ile iş artışı onayından sonraki hakediş iade talebini dikkate almayan Harcama Yetkilisi tek başına Sayıştay Kanunun maddesi gereği işleyecek faiziyle birlikte ödettirilmesi hk
Devamı...

Belediye tarafından ihalesi yapılan bir kısım işlerde alt yüklenici çalıştırılması amacıyla yükleniciler ile alt yükleniciler arasında imzalanan sözleşmelerden damga vergisi kesilmemesi hk
Devamı...

ihale sözleşme yılı birim fiyatları, T.C. Merkez Bankasınca 2 Ocak *tarihinde belirlenip 3 Ocak * tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ABD Doları kuru esas alınarak hesaplandığından tarafların iradelerinin bu yönde olduğu anlaşılmaktadır Bu durumda uygulama yılına ait birim fiyatlarında 2 Ocak tarihinde belirlenip 3 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan ABD Doları kuru”na göre hesaplanması gerekmektedir Oysa uygulama yılı birim fiyatlarının tespitinde ilgili yıldan bir önceki yılın son iş gününde (31 Aralık) belirlenip ilgili yılın ilk iş gününde (2 Ocak) Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kuru esas alınmıştır Bu durumda yapılan uygulama sözleşme hükümlerine aykırı olmaktadır
Devamı...

ihaledeTicari bir şirketin faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gereksinim duyduğu ihtiyaçlarını kendi kaynakları ile karşılaması gerekmektedir. Kurum tarafından mutat olarak bu bölgelere hizmet götürülmediği, söz konusu imalatların şirketin talebi üzerine ilk kez götürüldüğü ve şirketin bu bölgedeki faaliyeti sona erdiğinde söz konusu imalatların atıl kalacağı düşünüldüğünde; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmayarak kamu zararına sebebiyet verildiği görülmüştür
Devamı...

ihale proje ve mahal listesinde yer alan imalatının kaldırılarak yerine diğer başka imalatların yaptırıldığı bu imalatların tutarının fazla ödeme olarak hesaplanan meblağdan düşük olduğu dolayısıyla fazla ödemede bulunulmadığı ileri sürülmüştür Dilekçe ekinde yer alan ve ne zaman tutulduğu belli olmayan tutanaklara göre * yerine farklı imalatların yapıldığının kabulü mümkün değildir Ayrıca yaptırılan imalatların başka bir ihale kapsamında ödenip ödenmediği de belli değildir (sayıştay kararı)
Devamı...

iş kapsamında revize iş programı yapıldığı, revize iş programı öncesinde gerçekleştirilen ve yüklenici tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat farkı hesaplarının geriye yönelik tekrar hesaplanıp güncellenmesi suretiyle .. TL kamu zararına sebebiyet verildiği
Devamı...

yükleniciye mücbir sebep (olumsuz hava koşulları) dolayısıyla süre uzatımı verebilmesi için işin süresi içinde mevsimsel olarak hava durumunun geçmiş yıllardan önemli ölçüde farklılık gösterdiğinin ve beklenmedik, öngörülemeyen koşulların oluştuğunun yetkili merciler (Örn. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) vasıtasıyla tespit edilmesi
Devamı...

Benzer iş,İçme suyu deposu yapım işi, üst yapı işi olarak nitelendirilebilecekse de alt yapı işi olan “içme ve kullanma suyu şebekeleri işi”nin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir. Bu durumda ihale komisyonunun takdir yetkisini kullanarak söz konusu işi benzer iş kapsamında değerlendirmeyip adı geçen firmayı ihale dışı bırakması ve sözleşmenin ikinci en düşük teklifi veren istekli ile imzalanması nedeniyle kamu zararı olmaz
Devamı...

İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması kamu zararıdır
Devamı...

Doğrudan temin usulü ile yapılmış olmasına ve onay belgesinde fiyat farkı ödenmemesi belirtilmesine rağmen yükleniciye mevzuata aykırı olarak fiyat farkı ödenmesi
Devamı...

Büyükşehir Belediyesine ait bir hizmet (yönetim) binası inşaatı devam etmekte iken, yüklenici ile yapılan spor kompleksleri yapımına ilişkin sözleşmenin, yüklenicinin kusuru olmaksızın, esaslı unsurları …………sayılı Meclis Kararıyla değiştirilerek söz konusu yerin hizmet (yönetim) ve sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi ve böylece sözleşmenin ifasının hukuken imkansız hale getirilmesi suretiyle………..yılında yersiz bir şekilde belediye bütçesinden…………………TL tutarında kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle bu tutarın tazminine ait karar
Devamı...

Yüklenici firma tarafından emekli personel çalıştırıldığı halde emekli personel ile diğer personel maliyeti arasında sigorta priminden doğan fark düşülmeden ödeme yapılması
Devamı...

sözleşmeye göre işin süresinin 180 takvim günü olarak belirlendiği ve işin bitiş tarihinin *olarak belirlendiği görülmüştür. Sonrasında işin süresinin, çalışılan yerin fiziki şartlarının, yüklenicinin imalatı gerçekleştirmesine engel olması sebebi
Devamı...

Yapım İşi”nde yüklenici ile alt yüklenici arasında düzenlenen sözleşmeden damga vergisi tahsil edilmediği
Devamı...

Alt yüklenici ile asıl yüklenici arasında akdedilen sözleşmeden damga vergisinin alınmaması
Devamı...

Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, Esas alınır.Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir
Devamı...

Şartname hükümleri ve yukarıda yer verilen Kurulu Kararı birlikte değerlendirildiğinde, “yerel rayiç” ifadesinden, işin yapıldığı yer ve zamanda piyasada geçerli rayiç fiyatın anlaşılması gerektiği, ancak rayiç fiyatı tespit ettirilmek istenen malzemenin işin yaptırıldığı yerde bulunmaması nedeniyle veya fiyatı olumlu etkileyen çeşitli sebeplerle başka bir yerden temin edilmiş ise, söz konusu hallerin işin yaptırıldığı yer ticaret odasından alınacak yazılarla belgelendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bahsedilen gerekçelerin varlığına dair … Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış herhangi bir yazı veya belge bulunmaksızın yeni birim fiyat tespitinde … Ticaret ve Sanayi Odası tarafından rayice uygunluğu onaylanan birim fiyatın kullanıldığı görülmektedir.Bunun yanı sıra Oda Muamelat Yönetmeliği’nin “Faturaların rayice uygunluğunun onayı” başlıklı 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında;“Proforma Faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür. Ayrıca, sadece montaj, işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı, işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.” Denilmektedir.Yönetmeliğin anılan hükmü uyarınca birim fiyatı belirlemek üzere düzenlen faturalar onaylanmaz, ancak birim fiyatın belirlenmesi için düzenlenen faturada işin tamamının gösterilmesi halinde faturanın onaylanması mümkündür. İdarenin rayiç fiyatın tespiti amacıyla esas aldığı … Ticaret Odasınca onaylanan faturada, işin tamamının gösterilmediği; faturanın, malzemenin bir birimi için düzenlendiği görülmektedir. Yapılacak olan işin tamamı faturada gösterilmediğinden yeni birim fiyat hesabında söz konusu rayicin kullanılması yönetmeliğin amir hükmüne aykırıdır
Devamı...

Geçici Kabul Şartları Oluşmadığı Halde Geçici Kabul Yapılması Sonucunda Gecikilen Günler İçin Gecikme Cezası Kesilmemesi
Devamı...

Çelik Boru İmalatı”, “Sac İmalatları” ve “Çeşitli Demir İmalatları” için 2008/14447 sayılı Kararname gereği fiyat farkı hesaplanırken, iş programına uygun olarak ilerleme yüzdelerinin dikkate alınmaması nedeniyle kamu zararına sebep olunduğu hakkında
Devamı...

Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” İşinde, asgari ücret fiyat farkı hesabının, işçilik maliyet hesabına % 4 oranında sözleşme giderleri adı altında bir kalem eklenerek yapılması neticesinde kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında ***Sayılı Kararın 2 nci maddesinde, İdarelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre götürü bedel veya birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edecekleri hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ait işlemlerin, bu Esaslara göre yürütüleceği belirtilmiştir.Asgari ücret artışlarından kaynaklanan işçilik fiyat farkları hesabının nasıl yapılacağı, fiyat farklarıyla ilgili kararnamenin 8 nci maddesi
Devamı...

Sözleşme kapsamında yapılamayacağı anlaşılan, ve bu nedenle tasfiye edilmesi gereken bir işte iş artışı yapılarak iş artış bedelinin fiyat farkı dâhil ödenmesi;
Devamı...

Uygulama yılı ihtiyacından fazla miktarda ihzar edilmiş olan boru ve montaj malzemeleri için idarenin yazılı izni olmaksızın ihzarat bedeli ödenmesi Sulaması İşine ilişkin 20..yılı, hakediş ödemeleri ile, uygulama yılı ihtiyacından fazla miktarda ihzar edilmiş olan boru ve montaj malzemeleri için idarenin yazılı izni olmaksızın ihzarat bedeli ödenmesi
Devamı...

sözleşmesi imzalanan … TL sözleşme bedelli … inşaatı işine ilişkin olarak verilen süre uzatımı sonucu revize iş programı yapıldıktan sonra düzenlenen 19 no.lu hakediş ile, geçmişe dönük revize edilen ödenek dilimlerine göre yeniden fiyat farkı hesaplanarak yükleniciye fark ödemesi şeklinde fiyat farkı ödendiği
Devamı...

Geçmişe dönük revize edilen ödenek dilimlerine göre yeniden fiyat farkı hesaplanması
Devamı...

sözleşmesi imzalanan … TL sözleşme bedelli … inşaatı işine ilişkin olarak verilen süre uzatımı sonucu revize iş programı yapıldıktan sonra düzenlenen 19 no.lu hakediş ile, geçmişe dönük revize edilen ödenek dilimlerine göre yeniden fiyat farkı hesaplanarak yükleniciye fark ödemesi şeklinde fiyat farkı ödendiği
Devamı...

İnşaat İşine ilişkin olarak verilen süre uzatımı sonucu revize iş programı yapıldıktan sonra düzenlenen 15 nolu hakediş ile, geçmişe dönük revize edilen ödenek dilimlerine göre yeniden fiyat farkı hesaplanarak yükleniciye fark ödemesi yapılması
Devamı...

Yüklenici, sözleşme gereği belediyeye ödediği ihale bedeli, KDV ve sözleşme damga vergisinin iadesi için … İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyası üzerinden ilamsız icra takibine başlamış, …TL asıl alacak ve …TL (%..) işlemiş faizin iadesini istemiştir. Büyükşehir Belediyesi ise, sözleşmenin imkânsız hale gelmesi ve bu sözleşme kapsamında alınanların iadesinin gerekmesi nedeniyle talep edilen tutarın ihtilafsız kısmını; yani sözleşme kapsamında peşin olarak tahsil etmiş olduğu ihale bedeli (… TL) ile KDV’den oluşan asıl alacağa itiraz etmemiş, ancak faiz oranına ve faiz yürütülen tarihlere ilişkin olarak itirazda bulunmuştur. İtiraz üzerine icra takibi durmuş, yüklenicinin “itirazın kaldırılması” talebi üzerine … İcra Hukuk Mahkemesince verilen … tarihli kararla, …-TL olarak talep edilen işlemiş faizin yalnızca …-TL’lik kısmına yönelik itirazın kaldırılmasına; bu miktar üzerinden hesap edilecek %… icra inkâr tazminatının davacıya (yüklenici firmaya) verilmesine karar verilmiş, kararın yüklenici tarafından temyizi üzerine Yargıtay … Hukuk Dairesi tarafından, … tarihli kararla temyiz itirazları da reddedilmiştir. Ancak, tashihi karar aşamasında ise, Yargıtayın …tarih ve … E., … sayılı bozma kararıyla, müteahhit firmanın alacağı “sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak” olarak nitelendirilerek işlemiş faizin tamamına ilişkin itirazın kaldırılmasına, takibin devamına ve …-TL faiz üzerinden hesap edilecek … icra inkâr tazminatının da alacaklıya ödenmesine karar verilmiştir
Devamı...

poz nolu birim fiyattan ödemesi yapılan ………… m³ lük imalatın, 2641 ve 2641/B poz nolu imalatlardan hangisinin birim fiyat tarifi ve analizi kapsamında gerçekleştirilmiş olduğunun teknik inceleme ve değerlendirme sonucunda tespit edilmesi, kontrol ve gözetim yükümlülüğü bulunan ve hakedişleri düzenleyen idarenin teknik elemanlarının bu hususta savunmalarının alınması ve bu savunma neticesinde de konunun açıklığa kavuşturulamaması durumunda, gerekirse bilirkişi marifeti ile yaptırılacak teknik bir inceleme ile bu hususun açıklığa kavuşturulması için …………..,” karar verilmiş; daha sonra düzenlenen ……… nolu Ek İlam’da da; “2641/B poz nolu birim fiyatın oluşturulma gerekçeleri ile 2641 ve 2641/B poz nolu imalatlara ait tarifler ve analizleri ile adı geçen işte yapılan imalatın hangi poz nolu birim fiyata göre yapıldığının teknik nedenleriyle birlikte açıklamalarını içeren bilgi ve belgelerin gönderilmesini teminen konunun ……… yazılmasına ve bu bilgi ve belgelerin Dairemize intikaline kadar, hüküm dışı kararı
Devamı...

personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalesine ilişkin hakediş ödemelerinde, teknik şartnameye göre mimar ya da mühendis olması gerekirken Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümü mezunu personele yapılan ödemelerin; söz konusu ihaleye ilişkin işin sorunsuz olarak yerine getirilmesi ve Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü mezunu … ’in bilfiil çalışmış olması nedeniyle, ilgili kişiye yapılan ödemenin yasal mevzuata uygun olduğu, ilgili kişiden hizmet alındığı anlaşıldığından, kendisine yapılan ödemeler konusunda ilişilecek husus bulunmadığına ilişkin hüküm
Devamı...

Üniversite yemekhanelerinde sağlanan yemek hizmetinden faydalanan firma çalışanları ile diğer personele (proje çalışanı, sözleşmeli işçi) ilişkin yemek bedellerinin, maliyet üzerinden değil bütçe ile memurlar için öngörülen yiyecek yardımı ödeneği kapsamında indirimli olarak tahsil edilmesi. 91 sayılı ilamın 4 üncü maddesiyle; … Üniversitesi yemekhanelerinde sağlanan yemek hizmetinden faydalanan firma çalışanları ile diğer personele (proje çalışanı, sözleşmeli işçi) ilişkin yemek bedellerinin, maliyet üzerinden değil bütçe ile memurlar için öngörülen yiyecek yardımı ödeneği kapsamında indirimli olarak tahsil edilmesi sonucu oluşan toplam … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir
Devamı...

1. Sınıf çam kereste ile asgari (10×10) cm ebadında motifli, profilli, parçalı eli böğründe (eğri) yapılması işinde; Valilik Makamının oluru ile yüklenici firmaya verilen ve yapım sözleşmesinde yer almayan bu durum nedeniyle fiyat analizi yapılmadan teklif birim fiyat verildiği ve 7 nolu hakedişte … lira olan teklif birim fiyat yerine, sorumlularca da kabul edildiği üzere …. TL/mt fiyatı üzerinden ödeme yapılarak …. TL, Klasik Çıtalı Ahşap Tavan Yapılması (Çift Yönlü Çıtalı m²) işinde de, Valilik Makamının oluru ile yüklenici firmaya verilen idare malı kereste bedelinin hakedişten düşülmesi sırasında, sorumlularında kabul ettiği şekilde hata yapılması
Devamı...

Genel Müdürlüğü Personeline yiyecek yardımının yemek verme yerine “… Tic. Ltd. Şti.”ne ihale edilerek yemek kartı verilmek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine istinaden çıkarılan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine aykırı yiyecek yardımı yapılması sonucu oluşan toplam … TL’nin tazminine ilişkin hüküm
Devamı...

Yapımı işinde, yükleniciye mevzuata aykırı olarak süre uzatımı verilerek gecikme cezası kesilmemesi sonucu … TL’nin tazminine ilişkin hüküm
Devamı...

İl Özel İdaresi personeline yapılan yiyecek yardımının yemek verme yerine para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla yapılması. 248 sayılı Ek ilamın 1 inci maddesiyle; … İl Özel İdaresi personeline yapılan yiyecek yardımının yemek verme yerine para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla yapılması sonucu … TL’nin tazminine ilişkin hüküm
Devamı...

Mücbir sebebin süre uzatım nedeni sayılması için yapılan işte bir gecikmeye neden olması gerekir. Örneğin, sel baskını sonucu oluşan bir doğal afet, işin yürütülmesini etkilemediği takdirde süre uzatım gerekçesi sayılamayacaktır. Mücbir sebepten kaynaklı süre uzatımını gerektiren hususların ortaya çıkışından itibaren yirmi gün içerisinde, olayın detaylarını, sonuçlarını, işe olan etkisini, iş süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirten bir yazı ve dayanakları ile idareye başvurmalıdır. Örneğin iklim koşullarından kaynaklı ise meteoroloji müdürlüğünden belgelendirmelidir. Bu yirmi günlük süre şartı yalnızca mücbir sebepler için geçerli olup idareden kaynaklı gecikmelerde aranmaz.(Temyiz kurul kararı)
Devamı...

sözleşme bedelli, “…. Yapım İşi” ihalesine ilişkin süre uzatımının hatalı verilmesi nedeniyle gecikilen süreye ilişkin olarak gecikme cezasının kesilmemesi neticesinde kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesi ile 14.728,80 TL’ye tazmin hükmü
Devamı...

Doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen kitap tasarım ve basımı işinde piyasa araştırmasının yeterince yapılmaması, ayrıca aynı ihale kapsamında birleştirilmeyecek işlerin tek bir ihale kapsamında değerlendirilmesi sonucunda ….. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

Mükerrer yönetim kurulu üyeliği ücreti ……..Yönetim Kurulunda görevli bulunan üniversite öğretim üyelerinin bu görevlerinin yanısıra aynı zamanda ……..’nin ortağı olduğu şirketlerin yönetim kurullarında da görevlendirildiği, her iki yönetim kurulu üyeliği için kendilerine ücret ödenmesi sonucu ……..TL kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

Kreş ve Anaokulu Hizmet Alımı ile ilgili olarak; her bir çocuk için KDV dâhil 734,40 TL olan hizmet bedelinin sadece 150,00 TL’sinin hizmetten yararlanan memur personelden alınarak kalan kısmının bütçeden karşılanması sonucu ……….TL kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

Belediyeler ile belediye iştiraklerine ait aboneliklerde tüketilen su için su tarifesinin hatalı uygulanması sonucu ……….. TL kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan inceleme
Devamı...

Tahsis edilen ödeneğe ilişkin düzenlenen hakedişte, 2. Sınıf çam kereste ile 1,8 cm kalınlığında ahşap kaplama yapılması işi için yapılan yeni birim fiyat analizinde malzeme ve işçilik giderlerinin hatalı alınması sonucunda ….. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

Temizlik Hizmet Alımı işi ile ilgili olarak hakediş ödemelerinden çalışılmayan günlere ilişkin düşülen yol ve yemek bedellerinden yapılan kesintinin işveren SGK primi ve KDV hesabı yapılmaksızın hesaplanması sonucunda ….. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

Hizmet Alımı işi ile ilgili olarak hakediş ödemelerinden çalışılmayan günlere ilişkin düşülen yol ve yemek bedellerinden yapılan kesintinin işveren SGK primi ve KDV hesabı yapılmaksızın hesaplanması sonucunda ….. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. yüklenimde yapılan, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bağlı Müze ve Ören Yerleri Güvenlik Hizmeti Alımı” işi ile ilgili olarak, idare tarafından yüklenici firmaya hakediş ödemesi yapılırken SGK işveren matrahından düşülmesi gereken yemek istisna tutarının düşülmemesi sonucunda ….. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

hidrolik kireç harcı ile yonu taşından ortalama 15-25 cm. derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği birim fiyat analizi, fotoğrafları ve metraj cetvellerinin incelenmesinde, taş fabrikasyon olarak hazırlanıp getirildiği halde inşaat mahallinde taş hazırlanmış gibi değerlendirilmesi ve mütehassıs ustaya 20 saat işçilik verilmesi, ayrıca çimentolu harç kullanıldığı halde fiilen horasan harcı kullanılmış gibi işlem yapılması sonucunda ….. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

Doğal küçük parke taşı ile döşeme kaplama yapılması işine ait metraj cetvelleri ile fotoğrafların incelenmesinde, döşenen doğal taşın pozda öngörüldüğü gibi 80-100 mm değil 120-130 mm ebatlarında olduğunun tespit edilmesi ve fiilen döşenen taş doğal büyük parke taşı olduğu ve bu imalat Y.26.017/011 poz numarası ile birim fiyat listesinde yer aldığı halde Y.26.017/013 poz no.lu Doğal küçük parke taşı ile döşeme kaplama yapılması işine ait birim fiyattan ödeme yapılması sonucunda ….. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...