ihalede iki şirketin devralma şeklinde birleştiği ve iş deneyim belgesi sahibi olan şirketin devrolunan şirket konumunda olduğu anlaşıldığından belge sahibi şirketin en az bir yıldır devralan şirketin yarısından fazla hissesine sahip olması şartının aranmayacağı hk(Danıştay K)
Devamı...

aşırı düşük teklifte sunulan fiyat tekliflerine konu malzemeler ile fiyat teklifleri eki satış tutarı tespit tutanaklarındaki sıcak haddelenmiş ile asitlenmiş rulodan saç analiz girdileri için alınan fiyat tekliflerine konu asitlendirilmiş rulodan saç ile Ek.0-6 belgesindeki faturaya konu sacın aynı ürün olmadığı incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerektiği hkDanıştay K)
Devamı...

Aşırı düşük savunmada sunulan fiyat teklifindeki malzeme ile Ek.0-6 belgesinde belirtilen malzemenin farklı malzemeler olduğu (iş kaleminin birim fiyat tariflerinde ve idarece aşırı düşük teklif açıklaması sorgulama yazısında gönderilen analizlerde modifiye edici katkı malzemesinin içeriğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, sunulan belgelerde modifiye edici katkı malzemesinin içeriğine yönelik bir değerlendirme yapılamayacağı) Danıştay K)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istenilen ve müdahil tarafından sunulan fiyat tekliflerine konu malzemeler ile fiyat teklifleri eki satış tutarı tespit tutanaklarındaki malzemelerin aynı malzeme olup olmadığının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerektiği hk(Danıştay K)
Devamı...

ihale tarihi itibarıyla kullanımda olan ve hatalı sonuç veren modülü kullanarak teklif veren istekliler ile bu modülü kullanmadan teklif veren istekliler arasında oluşan ve davalı idareden kaynaklanan eşitsizlik nedeniyle ihalenin hakkaniyete uygun bir şekilde sonuçlandırılamayacağı hk(Danıştay K)
Devamı...

ihalede birim fiyat teklif cetvelinin 4 iş kaleminde hata yapıldığı *poz numaralı iş kalemlerinin her biri için ayrı ayrı geçerli olmak üzere analiz tutarına istekli tarafından öngörülen kâr tutarı eklendiğinde elde edilmesi gereken toplam tutarların sırasıyla 28,01; 36,01; 42,01 ve 47,01 olduğu bu tutarların isteklinin ilgili iş kalemleri için sırasıyla 28,00; 36,00; 42,00 ve 47,00 olarak teklif ettiği tutarların üzerinde olduğu gerekçesiyle teklifinin reddedilmesi hk(Danıştay K)
Devamı...

isteklilerce ihale konusu işe ait birim fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemleri esas alınarak teklif oluşturulması gerektiği şoför giderinin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin içine dâhil edilmek suretiyle teklif fiyatının oluşturulabileceği, dolayısıyla anılan giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasının gerekmediği hk(Danıştay K)
Devamı...

ihalede her bir iş kalemi için 0,01-TL’lik eksik hesaplama yapılmak suretiyle aritmetik hata yapıldığı, davacıların oluşturduğu iş ortaklığınca ilgili iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinde sırasıyla 28,00; 36,00; 42,00 ve 47,00-TL teklif edildiğinden, davacılar tarafından hesaplama hatası yapılan analiz girdi tutarlarının düzeltilmiş hâliyle teklif fiyatının üzerinde olduğu dikkate alındığında, davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin reddedilmesi gerektiği hk(Danıştay K)
Devamı...

ihale şikayetine konu düzenlemenin ihale ilanınında yer aldığı, başvurunun ihale dokümanının ilana yansıyan hükümlerine yönelik olduğu dolayısıyla ihale ilan tarihini izleyen günden itibaren on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre içerisinde şikâyet başvurusuna konu edilmemesi hk(Danıştay K)
Devamı...

ihaleyi gerçekleştiren idarenin ihtiyaçları çerçevesinde hangi kalite standartlarını talep edeceğini belirleyebileceği, hastanelere sunulacak yemek hizmetine ilişkin olarak hizmetin aksamaması adına belli hijyen ve kalite standartlarının istenmesinin ise idarenin takdir yetkisi dahilinde olduğu HK(Danıştay K)
Devamı...

Kent temizliği ihalesinde çalıştırılması istenilen araçların ayrıntılı teknik özellikleri olan nitelikli araçlar olduğu yüklenici tarafından temin edilecek araçların belgeleriyle birlikte sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içerisinde idareye teslim edileceği araçların tamamının işe başlama tarihinde idareye teslim edilmemesi veya araçların tamamının Kontrol Teşkilatı Komisyonu kontrolü sonucunda teknik şartnameye göre eksikliklerinden dolayı kabul edilmemesi hâllerinde sözleşmenin idarece feshedileceği ve araçların teslimi için belirlenen sürenin makul olmadığı hk(Danıştay K)
Devamı...

İhalede Hizmet yeterlilik belgesi istenilmesi üretilen yemeğin nakliyesine ilişkin olduğundan ve idarenin mutfağına ilişkin olmadığından, bu hizmet yeterlik belgesinin talep edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

İhale itiraz sonuçlarını beklemeden sözleşme imzalanmasında ihale itiraz süreci içinde hiç bir itirazen şikayette bulunmaması gerekçesi le mahkeme kararının itiraz eden firmayı haklı bulduğu kararın Danıştay tarafından bozulması
Devamı...

ihalede tekliflerin sınır değerinin üzerinde olmasının rekabet ortamının bozulduğu değerlendirmesi yapım işini temelden etkilemeyecek nitelikte olduğu idarece kabul edilen hata ve eksikliklerin de ihalenin iptaline yönelik kullanılacak takdir yetkisine esas alınmasının hukuken mümkün olmadığı gerekçelerin ihale mevzuatı çerçevesinde hukuka uygunluk sınırları içerisinde ve objektif esaslara dayalı olmaması karşısında, tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin iptaline karar verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalenin iptaline gerekçe olarak işin gelecek yıllara yaygın yüklenme kapsamında olmaması ödeneğin mali yıl ile sınırlı bulunması ve ihale sonrası malın teslimi için öngörülen 60 günlük teslim süresi bakımından işin mali yıl içerisinde bitirilemeyeceği gerekçesi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede tespit edilen eksikliklerin tutanağa bağlandığı yüklenicinin kesin kabul tutanağını imzalaması için davet dilmesine karşın yüklenicinin gitmemesi üzerine eksikliklerin giderilmesi için ek süre verilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale yasaklamasına karşı açılan davada kısmen yasaklaması kaldırılan isteklinin ihalelere katılması(Danıştay K)
Devamı...

ihale Kanunun 3/c maddesi ile yapılan ihalelerde yasaklama verilirmi ?
Devamı...

İhale yasaklama kararlarının belediyenin hissedarı olan şirketin ihale yetkilisi tarafından verilmesi gerektiğinin düzenlendiği, dava konusu yasaklama kararının anılan yazılarla kendilerine verilen yetki çerçevesinde tesis edildiği hk(Danıştay K)
Devamı...

ihalelere katılan firmaların idareler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgelerinin belge sahibi tarafından veya pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılabileceği hk (Danıştay K)
Devamı...

İhalede aşırı düşük teklif açıklamasının akaryakıt girdilerinden EPDK’nın günlük il bazında açıkladığı fiyatın %90’nın altında olduğu Genel Tebliğe aykırı olduğu şirketin açıklamasının EPDK tarafından bildirilen fiyatlara dayalı bir açıklama olmadığı 3. kişilerden alınan fiyat teklifiyle yapılan açıklamaya dayandığı bu hâliyle geçerli bir açıklama kabul edilmesi gerekirken dağıtım şirketlerinden akaryakıt alınmasını engelleyen bir düzenleme olmamasına rağmen akaryakıt bayilere ilişkin il bazında EPDK tarafından açıklanan en düşük fiyatın %90’ının altında olduğu hk(Danıştay K)
Devamı...

Hizmet Alım ihalesinde puanlama sistemi sürecinde mahkeme kararı ile iptal edilen bir ihalede ilişkin sözleşme feshi durumunda yüklenicinin sözleşme bedeli üzerinden gerçekleşmeyebileceği göz önüne alındığında şirketin puanının feshedilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmına ait tutar da dahil edilerek değerlendirilmesinin Yönetmelik hükmünün amacına aykırı olduğu hk(Danıştay K)
Devamı...

ihalede benzer iş grubunun A-IV grubu işler benzer iş olarak belirlendiği sunulan iş deneyim belgesine esas işlerin Benzer İş Grupları Tebliğine göre %15 oranında A-IX. Grup-Su Yapıları 3. Regülatörler, Bentler, Rezervuarlar; %85 oranında A-III. Grup 1. Boru ve İletim Hattı İşleri, 2. Su İsale Hatları işleri olduğundan benzer iş tanımına uygun olmadığı, sunulan belgeye esas gerçekleştirilen işin, bu iki grubun dışında başka bir grup kapsamında sınıflandırılması gerekecek herhangi bir iş kaleminin de bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihaleye ilişkin olarak hazırlanan ALL-RİSK poliçesinin sahte olduğunun tespit edildiğinden bahisle poliçe örneğinin idareden istenildiği neticesinde poliçenin sahte olduğunun saptanarak gerekli yasal süreçlerin başlatılması hk (Danıştay Kararı)
Devamı...

Çöp toplama ihale sürecinde yüklenici tarafından araçların kısmen veya tamamen izinsiz iş başından çekilmesinin tespit edilmesi durumunda aykırılığın 1 defa gerçekleşmiş olması hâlinde dahi İhale Sözleşmeleri Kanununa göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedilebileceği kararı hk(Danıştay K)
Devamı...

ihale konusu işin tekrar eden nitelikte bir iş olması sebebiyle işin tekrar eden kısımlarına yönelik öngörülecek cezai düzenlemesinde işin süresi boyunca her 1 aykırılığın aynı tipte meydana gelmesi hâlinde sözleşmenin feshedilebileceği düzenlemesi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 3/c maddesi uyarınca istisna kapsamında yapıldığı, yasaklanmayı gerektiren davranışın sözleşmenin ifası aşamasıyla ilgili olduğu,davalı idarenin 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında olan (istisna tutulan) ihalelere yönelik ayrı bir düzenlemesinin bulunmadığı, dolayısıyla yasaklama konusunda 4735 sayılı Kanun’a atıfta bulunan herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı hk(Danıştay K)
Devamı...

ihalede Muayene kabul komisyonu kanun hükümlere uygun bulunmayan ürünler laboratuvar muayenelerine gönderilmez (Danıştay K)
Devamı...

Personel Çalıştırılması ihalesinde çalışanların toplu iş sözleşmesinde görüşmelerinde Yüksek Hakem Kurulu’nun verdiği kararla işçi ücretlerinde artış yapıldığı bu artışın davacı şirkete getireceği mali boyutun sözleşmenin sınırlarını aştığı ve uygulanmasını imkansız kıldığı gerekçesiyle davacı şirket tarafından bu durumun mücbir sebep kabul edilmesi istemi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede ürünün kısmî teslim usulünün öngörüldüğü dönemsel olarak ihtiyacın ortaya çıkacağı zamanın öngörülmesi mümkün olmadığından, idarenin yükleniciyi malın teslimine ilişkin haberdar etmesi ve bunu müteakip 10 iş günü olarak makûl bir sürenin verilmesi yönünde bir uygulama belirlendiği böylece ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasına yönelik olarak bir teslim programı oluşturulduğu ve bu doğrultudaki ifadeye Sözleşme Tasarısında yer verildiği Sözleşmenin Teslim programı ve teslim tarihi maddesinin dipnottaki kuralın ihale konusu malın teslimine ilişkin kesin ve belirli takvim günlerini içeren bir teslim tarihini ifade etmediğinin tespit edilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalesi sonucunda imzalanan sözleşme sonrasında Kamu İhale Kurul kararı gerekçe gösterilmek suretiyle gerçekleşen ÖTV fiyat farkından kaynaklı olarak fazladan ödenen paranın alacağından mahsup edilemeyeceği hk(Danıştay K)
Devamı...

Yapım İhalesi Geçici Kabul Teklif Belgesinde imalatı yapılmayan yerinde olmayan iş kalemlerinin yapılmış, tamamlanmış gibi gösterilmesi nedeniyle davacıya 1. hakediş ödemesi içinde * hakediş tutarında ödeme yapılmasına sebebiyet verildiği hususunda davacıya bir kusur yüklenemeyeceği bu bağlamda davacıya isnat edilen bu eylem nedeniyle verilen yasaklama kararının hakkaniyet ve ölçülülük ilkelerine aykırı olacağı kanaatiyle davacı hakkında tesis edilen 1 yıl süreyle tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale süresinde bitirilmediği şirketin 2 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı mahkemece hazırlatılan bilirkişi raporunda işe başlama tarihi ile tespit tarihi arasındaki 79 takvim günü içerisinde işin bitmemiş olduğu mevcut imalatlar için belirlenen metraj hesaplamaları ile işin yaklaşık % 24’ünün tamamlandığı, işin geriye kalan % 76’lık kısmının havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan koşullar göz önünde bulundurulmaz ise yaklaşık 250 günde tamamlanabileceğinin belirtildiği buna karşılık işe ilişkin projenin revize edildiği ve projeler tamamlanana kadar üretimin yapılmaması gerektiğinin davacı şirkete bildirildiği işin sözleşmede belirtilen sürede bitirilmesinin mümkün olmadığı davacı şirkete yüklenemeyecek sebeplerle projede değişiklikler yapıldığı, işin taahhüt edilen sürede bitirilmemiş olmasının davacıdan kaynaklanmadığı, belirtilen hususların taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olduğu, davacının bu engeli ortadan kaldırma olanağının bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihaleyi yapan belediyeden kaynaklı proje değişikliği için durdurulduğu teknik nedenlerle yer tesliminin geç yapıldığı ve sonuçta işin süresinin 435 takvim günü uzatıldığı işin süresinde bitirilememesinde ve daha maliyetli hale gelerek davacı şirketin maddi anlamda mağdur duruma düşmesinde davacı iş ortaklığına kusur izafe edilemeyeceği imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesinin amaçlandığı dikkate alınarak davacıların bu yöndeki talebinin değerlendirilmek suretiyle sonuca göre işlem tesis edilmesi gerekirken, davalı idarece davacı iş ortaklığının “mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” fiilini işlediğinden bahisle dava konusu işlemin tesis edilmesinin hukuken kabul edilebilir olmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale komisyonunca yapılan incelemede ön yeterlik başvuru dosyasındaki hizmet belgelerinin SGK bilgisayar kayıtlarında bulunan belgeler ile karşılaştırılmasında farklılıklar olduğunun tespit edilmesi (Danıştay K)
Devamı...

ihalede teslim edilen malların ödemelerini süresinde ve tam olarak gerçekleştirmediği görülmekte ise de imzalanan sözleşmede yüklenici bakımından fesih nedeni olarak belirlenmediği işin hiç veya süresinde yapılmayan ödemeler için icra takibi ile alacağının bir kısmını tahsil ettiği idarenin edimlerini gereği gibi ifa etmemesinin davacının sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınması için gerekçe olamayacağı hk(Danıştay K)
Devamı...

İhalede imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olması olduğu buna göre, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle yüklenicilerin yaşamış oldukları mağduriyetleri giderme amacıyla getirilen söz konusu düzenlemenin yükleniciler aleyhine sonuç doğuracak şekilde yorumlanamayacağı (Danıştay K)
Devamı...

İhalede teslim süresinin gecikmesi üzerine 20 gün ek süre verildiği ve ihtarnamenin* tarihinde tebliğ edildiği, davacının yazısı ile ürettiği sisteme sertifika alamadığını, bu nedenle sözleşme ve teknik şartnameye uygun sistemi yurt dışından ithal etmek zorunda kaldığını belirterek son kez 44 gün süre uzatımı talep ettiği, davalı idarece bu talebin uygun görüldüğü firmanın sistemin muayeneye hazır hâle geldiğini belirterek muayenenin yapılmasını talep ettiği idarece yapılan muayene sonucunda ret kararı verildiği idarece davacı şirkete muayenede belirtilen eksikliklerin giderilmesi 2. kez muayeneye hazır duruma getirildiği 2. muayenenin ret kararı verilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalenin yüklenici iş ortaklığının sözleşmenin feshedilmesine neden olan işin iş programı ve sözleşmeye uygun olarak süresinde tamamlanmaması fiilinin hangi yasak fiil ve davranış kapsamında olduğu ve buna bağlı olarak söz konusu fiili nedeniyle sözleşmenin en az 10 gün süreli ihtar yapıldıktan sonra mı yoksa süre verilmeden doğrudan mı feshedileceği hk (Danıştay K)
Devamı...

İhalede mukayeseli keşif yapılarak azalan imalatların yerine sözleşme bedelini geçmeyecek şekilde belirlenen bazı imalatlar yaptırıldığı yönündeki tespitler araştırılmaksızın, yapılan imalatlarla hakedişler arasındaki farkın neden kaynaklandığı, oluşan farkla Genel Sekreter “Oluru alınarak yaptırılan işlerin arasındaki ilgi ortaya konulmadan ve kendi içerisinde tutarlı bir değerlendirme olmadan düzenlendiği anlaşıldığından, davacılar hakkında “sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak” fiilinin sabit olduğuna ilişkin her türlü şüpheden uzak bir tespitin yapılmadığı ve yasaklama kararı verilemeyeceği hk(Danıştay K)
Devamı...

ihale sözleşmesi kapsamında teslim edilen proje ve raporlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için 10 gün süre verilerek yazılı ihtarlar yapılmasına rağmen eksiklikleri gidermemesi gerekçe gösterilerek sözleşme feshedilmiş bu feshe istinaden de ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle ihalelerden yasaklanması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede iş ortaklığının taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinin tespit edilmesi hâlinde açıkça belirlenen noksanlıkların giderilmesi için en az 10 gün süreli ihtarda bulunulması gerekirken, yüklenici iş ortaklığına usulüne uygun biçimde ihtarname gönderilerek söz konusu eksikliklerin giderilmesi için süre verilmediği 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmaması hk(Danıştay K)
Devamı...

ihaleye konu işin yapılmasına ilişkin teknik doküman olarak sadece ihtiyaç programının olduğu ve yapılan işin söz konusu ihtiyaç programında yapılan değişikliklere göre şekillendiği ileri sürülmekte ise de, ihtiyaç programında revizyon yapıldığı belirtilerek 60 günlük ek süre talep edilmesi üzerine idarece 30 günlük ek süre verildiği, davacı şirketin ek dilekçe ile 30 günlük ek süre daha talep etmesi üzerine idare tarafından davacı şirketin bu talebinin reddedildiği, ancak fiilen davacıya bu sürenin verildiği, dolayısıyla davacı şirketin zamanında sorumluluğunu gereği gibi yerine getirmediği, bu sebeple sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinde davacı şirketin kusurlu olduğu hk(Danıştay K)
Devamı...

ihalede teslim edilen ürünün kimyasal analizi için alınan numunelerinin mühürsüz olarak alınması hk (danıştay K)
Devamı...

İhale sözleşmenin eki niteliğindeki Teknik Şartnamesinde taşıma işinde kullanılacak araçların * model ve üstü yaşta olma şartının düzenlendiği * tarihinde işe başlanıldığı yükleniciden alınan evrakların incelenmesi sırasında bazı araçların * model ve üstü şartına uygun olmadığının tespit edilmesi üzerine şirketin 2 yıl yasaklanması hk (Danıştay k)
Devamı...

ihale muayene kabulünde ilk partinin muayene ve kabul işlemlerinin gecikmesi nedeniyle idareye ait depolarda yer olmayacağından bahisle söz konusu malın teslim süresinin uzatılması hk (Danıştay K)
Devamı...

TOKİ tarafından gerçekleştirilmekte olan hastane ihale yapılarında 500 yatak ve üzeri kapasiteli olanların Ek-1 listesine eklendiği 50-500 kapasiteli olanların ise Ek-2 listesine eklendiği Ek-1 listesi için ÇED Raporu hazırlama zorunluluğu bulunmakta iken, Ek-2 listesi için Proje Tanıtım Dosyası hazırlama zorunluluğu bulunduğu, dava konusu işle ilgili olarak Proje Tanıtım Dosyası hazırlandığı ve Nevşehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulduğu, dava konusu iş ÇED raporu hazırlanması gereken işlerden olmadığından “ÇED gerekli değildir kararı hk Danıştay K
Devamı...

ihalelerde kullanılan akaryakıt ÖTV lerinde meydana gelen artış veya azalışlara bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında meydana gelen artış veya azalışlardan kaynaklı maliyet değişimlerinin yüklenicilere ayrıca ödenmesi veya kesilmesinin gerekçesi ise, Esasların 5. maddesinde kullanılan akaryakıt girdisine ilişkin endekslerin rafineri çıkış fiyatını esas alan üretici fiyat endeksleri olması ve bu endeksin ÖTV’de yapılan artış veya azalışı hk Danıştay K
Devamı...

İhale sürecinde meydana gelen yıkıcı depremler dolayısıyla şahsın ve şirketinin zarar gördüğü depremden sonra afetzede olması sebebiyle sözleşmeden doğan taahhüdünü yerine getiremeyeceği sözleşmenin tasfiye talebi ile manevi tazminatın ödenmesi gerektiği(Danıştay K)
Devamı...

ihtar yapılmadan ihale sözleşmesinin feshedilmesinin haksız olduğu anlaşıldığından 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...